下面是小编为大家整理的孝感市政工程施工合同范本(通用3合集),供大家参考。
孝感市政工程施工合同范本 第1篇
发包方(甲方)：_______________县文物管理所
承包方(乙方)：_______________公司
依照《^v^民法典》和《^v^建筑法》的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
一、工程概况：___________
工程名称：_____________________修缮工程
工程地点：________________县城
工程承包范围：
1、__________屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面;给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。
2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。
3、__________散水增加阶条石与陡板;
4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等;
以上所用材料参照工程预算书。
承包方式：包工包料
二、合同价款(固定价格)
金额(人民币大写)：__________元整;￥__________元;
三、工期：___________
合同工期：_____日历天
开工日期：_____年_____月_____日
竣工日期：_____年_____月_____日
按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五(5‰)，但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。
四.工程质量标准
本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。
五.安全生产
乙方必须安全、文明施工，必要时工地现场应采用围护等措施，施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方承担。
六、工程款支付：
合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。
七、质保期：_______年
保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金(即本工程5%的质保金)。
八.合同的生效
合同订立时间：______年____月_____日
本合同双方约定签字盖章后生效。
九.附则.
1.本合同发生纠纷后，当事双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向__________市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉
2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。
甲方(盖章)：___________乙方.(盖章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
或委托代理人(签字)：___________或委托代理人(签字)：___________
_____年_____月______日
孝感市政工程施工合同范本 第2篇
亮化工程合同书范文1
发包人(全称)：(以下简称甲方)
承包人(全称)：(以下简称乙方)
本工程于X年X月X日邀请投标确定承包人承建。
依照《xxx合同法》，《xxx建筑法》，及其其他相关法律法规，规章和xxx与国家工程管理局，《 建设工程施工合同(示范文本)》并结合当地有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致订立本协议
一、工程概况
工程名称：XXXX小区景观绿化工程
工程地点：XXXXXXX
工程内容：景观绿化
二、工程承包范围
次本招标发包工程范围为小区道路绿化工程全小区主要构(建)筑物一览表详见投标须知。以小区绿化工程投标书、澄清函告、投标书以及经发包方确认的上述承包范围内的课作为正式施工的施工图纸，包含的工作内容作为补充。
三、合同工期
开工日期：合同签订后一个月一内
交付日期：xx年xx月xx日
竣工日期：xxx
四、质量标准
工程质量标准：按照国家验收标准达到合格
工程技术标准：符合国家有关设计及施工规范标准
五、合同价款
含工程款在内的所有费用金额(大写)：
￥：
万元
六、延期违约责任 乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币______元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币______元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
七、双方在施工中的几项规定
1.施工期间，甲方因故进行修改调整，应提前______天通知乙方，向乙方发出修改书或修改图纸。如乙方发现有不妥之处，应提前二天以书面形式上报甲方，经甲方及设计部门处理后再行施工。
2.施工期间，乙方必须做好安全生产防范工作，落实各项安全措施，确保施工安全，承担安全施工责任，教育施工人员遵纪守法。
3.开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合
4.甲方负责现场工地的关系协调，以确保乙方施工进度。
5.乙方派出专人与甲方保持联络，协调现场施工。乙方承建的土建项目，应与相关安装工序密切配合，要求应用书面联系。
6.工程竣工后，乙方负责施工范围内垃圾的清理，做到工完场清。
八、本合同壹式贰份，甲、乙方各执壹份，具同等法律效力
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
亮化工程合同书范文2
甲方：
乙方：
根据《xxx合同法》及有关规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为明确各自在工程中应有权力和义务，经协商一致，签订本协议：
一、 制作方式委托：
二、工程造价：
元人民币(详见工程预算书)
三、交付时间：恶劣自然环境所致，以及不可抗拒的外力，诸如停电等造成不能施工则工期延续)。
四、在工程没进行之前，甲方须交工程款的定金，工程进行一半时，甲方须交给乙方进度款，剩余的，工程结束后全部付清，不拖帐。
五、双方权力和义务
1、工程在施工，制作过程中，乙方必须严格按照甲方规定的有关标准，工期内完成施工，高效确保甲方顺利使用。
2、如现场施工，甲方必须积极配合，协调左右并为乙方提供良好的施工条件。
3、甲方负责办理本工程需要对政府机关(城建、市容等)各种批报手续。
4、乙方有义务在工程验收后年内对工程进行免费维修(如产品遇到人为的破坏，恶劣自然环境，以及不属于产品本身质量而导致的损坏，不属于免费维修范围)。
5、施工期间，工程因甲、乙任何一单方面终止，其对方所造成的损失均由终止方承担。
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
亮化工程合同书范文3
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
经过友好协商，甲方将百汇香山A1～A4#楼及东侧厢楼楼体亮化工程交乙方承包，为明确双方职责，按照《xxx经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方同意以下合同条款：
第一条工程概况
1、工程名称：百汇香山A1～A4号楼及东侧厢楼楼体亮化工程。
2、工程地点：海城市香山北路 。
3、工程内容：
楼体ED护栏管、LED点光源。
4、工程正式开工日期：20xx年 月 日始。
5、工程竣工交付日期：20xx年 月 日止。
6、质量等级：合格。
7、合同投标价：
120,000 元。大写(壹拾贰万元整)。
第二条合同文件及解释
1、本合同文件包括：合同协议条款、合同条件。
2、当双方对合同条款解释不一致时，由双方协商解决;经过协商双方仍不能达成一致，可由仲裁机构裁定。
第三条语言文字、标准和适用法律
1、合同语言：本合同文件使用xxx汉语书写。
2、适用法律法规：xxx经济合同法，建筑安装工程承包合同条例、xxx知识产权法及主管部门颁布的有关法律、法规。
3、适用标准、规范：国家主管部门规定及现行施工规范、标准。
第四条双方职责
1、甲方主要职责：做好乙方进场前应由甲方完成的准备工作(提供临时水、电及其他配合工作)。
2、乙方主要职责：乙方在施工期前完成所有准备工作，并制定施工工艺、质量管理等以确保施工质量。做到安全施工，文明施工。乙方在完成所有工作后，交予甲方验收。
第五条施工图
乙方负责绘制竣工效果图一套。
第六条甲方代表
甲方委托 全权代表，甲方代表可委派管理人员承担甲方部分权利和职责。
第七条乙方代表
乙方 为全权代表，乙方负责按要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。
第八条检查和返工
乙方应认真按照标准、规范的要求进行施工;隐蔽工程验收单必须在施工结束后十天，送交甲方，甲方按隐蔽工程验收单要求，及时检查、验收。甲方代表及委托人员，要求返工、修改的费用，因甲方不正确纠正或其他非乙方原因引起的经济支出，由甲方负责，否则由乙方承担。
第九条工程质量
1、甲方要求乙方的施工质量达到合格等级，各系统的技术数据均符合有关技术要求。
2、对达不到合同规定的部分，甲方代表一经发现可要求乙方返工，并由乙方承担违约责任。
3、双方对工程质量争议，请有关质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此造成的损失，由败诉方承担。
4、须符合任何国内所定之工程与电气安装工程标准。
第十条合同价款
合同价款在下列情况之下可以调整
1、甲方代表确认的工程量增减。
2、甲方代表确认的变更或工程协商。
第十一条 工程预付款
按双方的约定，并根据该工程特点，付工程款如下：合同签定后付工程总金额的30%;工程验收后付工程总金额的67%;保修期满后付总金额3%。
第十二条 售后服务
1、本工程竣工后，经验收合格，各系统开通始起，保修期为1年，并做到72小时内响应。灯具及有关材料丢失及人为损坏均不属于保修范围内。
2、为使本系统能正常运行，由乙方负责对甲方指定人员实行技术培训。
3、保修期结束后，乙方将负责对本系统的长期维护保养，服务费另行商定。
第十三条 合同的生效与终止
本合同自签定之日双方签字盖章后生效，待甲方支付完工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其他条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第3篇
发包单位：
(甲方)
承包单位：
(乙方)
按照《^v^合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：
1. 第一条 工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 工程内容：
4. 承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应
5.. 施工期限：准)
6. 工程质量等级：
7. 第二条 工程价款及取费依据
1. 工程单价：
2. 工程总价：
第三条 甲方责任
1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。
孝感市政工程施工合同范本 第4篇
需方：(简称甲方)
供方：(简称乙方)
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《^v^合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：
需方在孝感市万锦城市政道路工程施工中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：孝感市万锦城市政道路。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式：
1、沙子每立方85元整，(单价一次性包死)。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：按照GB/T14684-20___，石料严格按GB/T14685-20___标准验收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;2、因不可抗力致使不能实现合同目的;
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：
甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款。
八、解决合同争议的"方式：
本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第5篇
关于加强建筑物夜景亮化规划设计管理的通知
一、亮化设计总体原则
准确定位、反映特征 突出重点，提高品位 以人为本，和谐统一 便于维修，方便使用 绿色照明，节能环抱
二、亮化实施范围
城市标志性建筑物
城市主、次道路（M≥30米）两厢的高层建筑及高度超过50米的建筑 重要的城市公共建筑
景观街、商业街两厢建筑及城市广场及重点地段周边建筑物 其他指定须进行夜景亮化设计的建筑物。
三、亮化实施的控制点
高度超过100米的建筑顶部必须设制动态射灯
城市标志性建筑物、城市主、次道路两厢的高度超过50米的建筑和城市重要公共建筑以及城市广场周边建筑必须设计轮廓灯，并对临街或临广场非住宅界面实施泛光照明
建筑退让广场面积≥600m2时，建筑亮化和建筑开放广场内的景观亮化一并设计
设置在景观街、商业街、城市广场和建筑开放广场内的景观小品、雕塑及集中绿地需考虑泛光照明；
设置在建筑顶部或墙体的大幅广告应结合建筑主体统筹考虑亮化方案。
四、审查程序要求
须进行多方案比选或方案评审的，在报审的方案文本中需设置亮化设计专篇并附建筑物亮化设计效果图；
直接进行报建图审查的某些特殊项目，需提供建筑物夜景亮化设计效果图并随图附亮化设计的文字说明 在建筑环境设计审查阶段，须对建筑物的夜景亮化设计作进一步深化和优化，并按要求提供详细的文字说明、效果图和设计图纸
建筑物夜景亮化工程与建筑主体及环境、配套工程处一并验收，确保同步投入使用。
附件：
建筑物夜景亮化工程设计指导原则
建筑物夜景亮化设计是在建筑物的基础上，通过照明亮度变化、颜色变化来展示建筑物的特点，其设计一般应考虑以下原则和要求：
1.应在充分理解建筑师设计意图的基础上，根据建筑物的特征、功能、风格、饰面材料、基地环境及用户要求等综合确定建筑物夜景亮化设计方案
2.应结合建筑内透光，运用点、线、面光源，通过反射与透射相结合营造建筑物相邻面间的亮度变化、颜色差异来体现建筑物立面、轮廓，突出建筑物的体形特点、使用功能及立体感，把握建筑形象的内涵，从而反映建筑不同的材料性质、结构特点、时代风貌及地方特色。
3.在保证建筑物整体亮化效果、主题轮廓清晰的同时，应层次分明、突出重点，尽可能清晰的展示建筑物的重点部位和装饰细部的特征。 4.应处理好与基地及周边环境的关系，既考虑与基地景观亮化的统一协调，又有所变化，基地环境与亮化建筑应保持一定的亮度对比，并防止光的干扰和眩光。
5.应根据不同的建筑性质科学合理的选择色光。办公楼等公共建筑，要求庄严大方、高雅雄伟；
商业、娱乐性建筑及广场要求灯光变幻多彩，气氛热烈；
住宅、公寓建筑要求宁静、温馨，并防止和避免光污染。
6.灯具安装应尽量选择在隐蔽位置，避开行人视线；
必须外露时，其支架或立柱的外形、高低和色彩应与亮化建筑相协调，灯具、线路的安装不能影响建筑的日常景观。
7.夜景亮化工程的亮度水平、照明光源、灯具和电器控制设备与系统要求按照国家有关技术标准进行设计、施工、调试和维护。
8.选择合理的照明标准，使用安全可靠、环保节能、便于维护和管理的光源灯具及控制系统，将能耗和工程造价减少到最低限度。
孝感市政工程施工合同范本 第6篇
20xx年xx镇巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇村干部的共同努力下，xx镇扶贫站积极落实各级领导对工作的相关要求，较好地完成了脱贫攻坚各项工作，现将上半年工作开展情况汇报如下：
一、狠抓政策落实，切实巩固脱贫攻坚成果。
（一）落实产业扶贫政策。落实产业扶贫政策。20xx年，排查认定具备产业发展条件贫困户375户，其中第一批申报实施自种自养项目157户，可获得奖补万元。
（二）落实住房保障政策。落实住房保障政策。20xx年组织开展住房安全排查工作，为全镇所有农户开展安全住房排查工作，对全镇重点户实施危房维修1户、重建1户，已全部竣工验收，拨付危改补助资金0万元。
（三）落实医疗政策。落实医疗政策。20xx年全镇贫困人口已全部参保，代缴X人，共计X万元；
其中贫困人口签约家庭医生1740人，办理慢性病本1145人。
（四）落实教育资助政策。落实教育资助政策。我镇贫困户现有在校学生269人，其中前教育40人，义务教育阶段229人，截至目前，共资助金额万元。
（五）落实社保兜底政策。截止到20xx年xx月，xx镇共发放低保资金万元，特困（五保）资金万元，孤儿资金万元，残补资金万元，护补资金万元，失能补贴资金万元，高龄补贴资金万元。新增低保28户48人，特困1人，残补25人，护补25人。清退低保43人，特困8人，残补18人，护补10人，失能4人。
（六）落实就业政策。20xx年开展技能脱贫培训X期，培训合格X人，发放补贴X万元；
公益岗位55人，贫困人口45人，扶贫车间带贫15人，双创车间带贫5人，就业宣传4期，实现有劳动力的贫困人口就业全覆盖。目前全镇拥有扶贫车间1个，“双创”车间3个。
（七）落实光伏扶贫政策。落实光伏扶贫政策。落实光伏扶贫政策。全镇拥有户级光伏电站3个、户用光伏涉及87户，共发放万元，每人平均增收万元；
20xx年村级光伏发电量万千瓦，收益万元，严格按照上级文件要求，收益的80%用于贫困人口承担公益岗位工资和贫困户参加村里面公益事业建设的工资，共设置71个岗位，本年度发放工资万元。
（八）落实金融扶贫政策。截至目前，全镇新增小额信贷0户0万元，无逾期情况，无贷款不合规问题。
（九）社会扶贫政策。我镇9个行政村共结对14个帮扶单位，其中阜阳市直单位2家、xx市直单位12家。各帮扶单位均严格《xx市脱贫攻坚“单位包村、干部包户”工作实施方案》要求，每月与包联村对接，开展帮扶责任人走访工作。本年度共捐赠扶贫项目15个，共计扶贫资金万元。
二、全面开展“感恩xxx奋进新时代”系列活动，宣传脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，我镇通过组织镇村全体干部、帮扶责任人、驻村工作队等力量，通过利用“党带群建，十户联治”、xx夜话、遍访贫困对象等平台，结合集中走访月帮扶工作、大排查工作和疫情防控走访摸排的契机，开展了全面脱贫攻坚的奋斗历程、取得成就、乡村发生的巨大变化，引导群众感党恩、听党话、跟党走系列活动，具体内容包括一是组织开展算好“五笔账”活动。我镇通过入户走访与群众“面对面”等方式，帮助群众“算好五笔账”。截止xx月底，共计610户帮扶责任人均已参与走访工作，共计走访贫困户和重点户户数共计1429户，发现问题58条，已解决58条。二积极开展“说说我村（家）新变化”活动。截止截止6月底，共计开展23场活动，参与致富带头人及脱贫示范户38人，参与群众333人。三是组织开展“帮扶干部走亲戚”回访活动。我镇组织已离开帮扶岗位的联络员和帮扶责任人、驻村干部等深入到村、进入贫困户或困难群众家中进行了回访。截至目前，共计13名原帮扶责任人参与了“走亲戚”活动，共计走访贫困户34户。四是开展扶贫典型选树情况。我镇广泛征集贫困户意愿，镇村干部意见，通过村级村民代表大会选举，镇级推荐评定的方式，共计选出脱贫示范户数25户，最美扶贫人数25人，最佳帮扶干部数20人，选树最佳帮扶单位数14个，最强带贫主体数7个。五是通过开展“一起来唠唠”电视直播活动，宣传脱贫攻坚成果，展现xx经济人文的发展变化。六是我镇通过村民代表大会、xx夜宵、帮扶单位对接会等多形式，组织镇村干部、帮扶责任人、贫困户代表和带贫减贫主体大会开展“讲述我的扶贫故事”活动。共计开展9场，参与人数110人。七是驻村帮扶经验交流活动。xx镇共开展村级驻村帮扶经验交流14场，参与人数198人；
镇级驻村帮扶经验交流1场，参与人数30人。组织驻村工作队、帮扶责任人、驻村联络员、村干部和贫困群众代表，与干部群众一起谈变化、谋发展，共同回顾驻村时办的好事实事、帮助贫困群众解决的实际困难，共同研究解决生产生活中遇到的问题，运用好经验交流成果，在推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接中，扶出内生动力、扶出稳定脱贫、扶出均衡发展、扶出乡村振兴。
三、健全防贫动态监测和帮扶机制
一是持续开展监测脱贫人口。按照“四个不摘”要求，对脱贫人口开展常态化监测，跟踪监测家庭收支变化和“两不愁三保障”及饮水安全状况，核查脱贫人口子女家庭条件，摸清家庭实际情况，有针对性地制定落实“一户一方案、一人一措施”，有效防止返贫致贫。二是动态精准管理重点群体。合理确定监测标准，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户建立动态调整花名册，分层分类纳入帮扶政策范围，及时发现、及时帮扶，动态清零。三是完善问题发现处置渠道。建立农户自主申报、镇村干部排查、站所筛查预警相结合的信息比对、“三类户”领导干部联系定期跟踪回访相结合的易返贫致贫人口发现和核查机制，实施帮扶对象动态管理。四是开展巩固脱贫攻坚成果大排查工作，20xx年我镇对全镇11274户居民开展了巩固脱贫攻坚成果大排查工作，重点排查脱贫户、有残疾人或大病患者户、农村低保户和特困供养人口、已纳入监测的边缘易致贫和脱贫不稳定户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户，排查出重点关注户2299户，通过对重点关注户入户排查，截至目前，未发现纳入重点监测户人员。
四、开展乡村振兴项目谋划工作
一是强化项目谋划。紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果目标，统筹兼顾乡村振兴需要，调整优化20xx年项目库，坚持发展产业，加大产业项目谋划力度，培育壮大各村一村一品特色产业发展。二是切实抓好资金项目实施工作。按照上级要求，及时将资金安排落实到项目上，加大产业项目资金支持力度，提高产业项目资金比例。三是持续开展扶贫资产管理工作。建立健全扶贫资产管理登记、管护、资金分配、处置四个台账，明确资产管护责任，确保扶贫资产安全高效稳定运营，持续做好扶贫资产收益资金的分配使用管理工作，建立扶贫资产管理定期调度机制。20xx年我镇共谋划新项目9个，拟投入资金5910元。
孝感市政工程施工合同范本 第7篇
需方：
（简称甲方）
供方：
（简称乙方）
为了规范产品交易行为，保护供需双方合法权益，根据《民法典》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同，以资共同遵守。
一、产品供应：需方在____市万锦____市政道路工程施工中，使用供方的碎石，供方保证分批按需按时按规格向需方供应碎石。
二、交货时间、地点及方式：
1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。
2、交货地点：____市万锦____市政道路。
3、交货方式：供方负责汽车运输到需方指定工地，运费、材料费及卸车费均包含在单价内。
三、价格、结算和付款方式：
1、沙子每立方85元整，（单价一次性包死）。
1、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算。
2、付款方式：水土治理工程完成50%时，付乙方实际供货量的80%，水土治理工程完工后付到实际用量80%，余款二个月内全部付清。
四、技术要求：供方应严格按照甲方要求的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及需方要求的，供方必须清除现场，结算时不予计量。
五、验收标准：按照GB14684—20，石料严格按GB14685—20标准验收。
六、有下列情形之一，可以解除合同：
1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的；
2、因不可抗力致使不能实现合同目的；
3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。
七、违约责任：甲、乙双方应严格履行合同规定的"各项条款。
八、解决合同争议的方式：本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。
九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。
十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。
十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_______
_________年____月____日________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第8篇
由 拉拉爱资料库提供
WWW
LA LA LA
NET
一、项目背景 新城市中心区为XX市新的行政中心所在地，整体规划起点较高，以XX大道、龙腾路为轴心的新南区行政轴，是XX市新的CBD。本次夜景照明设计以CBD城区主要的标志性建筑五洲财富广场，博物馆及XX市会展中心为重点，市政广场几条主线贯串整个场景，将CBD城区夜景打造成极具现代感的城市彩衣，使之能与现代的CBD城区相符合。
中央政务区五洲财富广场占地面积万平方米，毗邻行政中心，享受完善的市政交通、生活配套；
紧依博物馆，随时领略人文域境的完美；
靠近会展中心，保证高贵气质，提升身份地位。国际景观视野，超阔风景。
五洲财富广场，市政广场，XX商务中心群楼共同组建了XX未来的城市CBD，将是未来XX市商业、政治与文化中心，重要的地理位置，也应营造一流的灯光文化，为市民提供一个集工作，休闲于一体的好环境，打造XX经济与文化中心的完美形像。
二、设计理念
1、绿色节能，以人为本的高科技照明
2、端庄大方，高贵典雅的灯光，CBD正对面是市政府大楼，灯光不宜过于花绡，以静止的灯光为主，静中带动，体现灯光与广场上的人们良好的互动性。
3、文化的灯光，XX是一个具有悠久历史文化传统及革命精神的地方，本次的灯光设计也包含了XX市历史文化的集中体现之地——XX市博物馆和XX市会展中心，如何让灯光体现文化，是摆在设计师面前的一个重要课题。灯光整体理念为“金包银”（或“金镶玉”），主体灯光金黄中透出亮光白，整个CBD同站分享第一资源下载：WWW LAN ZHU GO
COM
WWW
LA LA AI
NET 由 拉拉爱资料库提供
WWW
LA LA LA
NET
中心围绕这一主题进行整体的灯光规划，突出体现闽西大都市传承文 化，面向未来的崭新风貌，打造新的文化都市。
三、设计方式我们将市政广场分为四个重点建筑区域——五洲财富广场、博物馆和会展中心及XX市商务中心、一条主线——市政府门前广场中轴，三大节点——公正在雕塑及周边花池，市政府中央市民广场，广场南边入口。根据不同的位置关系，使用大气的灯光，尽情渲染XX市最繁华地段的美丽夜景画卷。整个灯光规划围绕市政广场及中心花园展开，在五洲财富广场及商务中心楼顶安装2000K钠灯泛光灯，以“黄金地带”将整个CBD地区包围，尽显华贵与尊荣。
1、重点建筑区域照明方式五洲财富广场、商务板块及恒兴绿景是主要的商住区域，裙楼以上的部分为商住区，为不影响住户的休息，不宜使用影响面太大的泛光灯具，我们只是在高层使用2500K黄光泛光灯将楼顶照亮，住户区在避开门窗的地方安装LED线光灯及点光源，裙楼以下商业街由商户根据功能各自规划，营造高雅大方的商业氛围，同时以上三大区域夜景采用渐变的灯光，互相对应，使得整个外围区域灯光在波浪中前进。 会展中心楼体大方简洁，选用白光LED点光源将楼顶围起来，形成简洁明亮的白色光带，如一粒粒璀璨珍珠般使建筑外轮廓在夜空中熠熠生辉，大楼主体以3500K暖白光大功率LED泛光灯照亮，使建筑主体的材质在显色性优异的灯光中得以完美体现，大门正中国徽两侧装有鲜艳的LED大灯笼，使建筑具有喜庆的氛围，圆顶立柱顺着建筑结构安装LED真彩显示屏，以绚丽抽像的图案体现建筑的美同站分享第一资源下载：WWW LAN ZHU GO
COM
WWW
LA LA AI
NET 由 拉拉爱资料库提供
WWW
LA LA LA
NET
感。
博物馆建筑为具有强烈XX特色，被评为世界物质文化遗产的福建土楼风格，建筑下方装饰性极强的体现民俗历史的浮雕是外墙重要的组成部分，我们用高科技的大功率LED泛光灯将其打亮，使其在夜间保持其强烈的文化特色，土楼形建筑环形女儿墙以LED白光洗墙灯打亮，形成一个美丽的光带，将环形外墙优美轮廓线得以充分显示于夜景之中。
“土楼”顶部玻璃材质扶手处采用装饰性的LED灯具，在晚间赋予土楼楼顶强烈的装饰风格，在“土楼”棚顶下方，我们以彩色LED灯光七彩变化来演绎福建人民丰富多彩的生活，体现强烈的民俗气息。
2、主线及三大节点照明方式主线灯光以XX主要的具有XX地方特色的三角梅风格的景观灯柱照亮道路两旁，贯通广场南北两端。灯具造型优美，以三角梅三个花瓣作灯具的反射器，又巧妙的将三角梅的形像融入灯具设计中，功率150W，主道路照明可达到50 LUX（勒克斯）以上，可满足游人夜间的照明需求，同时灯具优美的造型能让观者体会到XX深厚的文化底蕴，增强自己作为XX人的自豪感。
中央广场花坛部分装上“一树梅”的景观灯，使夜晚的花坛也能给人们带来惊艳的效果。市政广场雕像“公正在”是整个广场的重点，在基座上以400W钠灯泛光灯将整个雕像打亮，体现雕像的古朴庄严，在基座外围四角分别用我们自己设计的景观灯具“八闽之光”装饰。“八闽之光”是我们专为市政广场设计制作，底座是LED全彩显示屏，顶部安装先进的大功率激光投影灯，投影灯制造的全息图像弥漫于空中，地面及雕像之上，与“八闽之光”景观柱上变幻丰富同站分享第一资源下载：WWW LAN ZHU GO
COM
WWW
LA LA AI
NET 由 拉拉爱资料库提供
WWW
LA LA LA
NET
的灯光图案组成超级梦幻的灯光效果，使广场周边的景观都鲜活起来，无需其他的细节，就为市民营造一个迷人的灯光环境。广场中轴两侧安装上大气而喜气的新型三角梅，使得人民广场既严肃又活泼。
我们的照明设计舍弃了景观中繁琐细节的表现，减低了施工成本，将最直观的景观以大气的灯光渲染出来，营造了大气的灯光氛围，体现市政广场博大的胸怀，以节能而质朴的灯光为市民营造一个优美高雅的夜间环境，体现政府勤政爱民的风格。
同站分享第一资源下载：WWW LAN ZHU GO
COM
WWW
LA LA AI
NET
孝感市政工程施工合同范本 第9篇
一、甲方：乙方：
二、交（提）货地方：乙方生产现场，甲方负责运费。
三、交货方式：以乙方工厂电子称为依据。
四、验收标准、方法：
石灰验收以乙方工厂的检验报告为依据，交货时乙方在石灰中抽取试样。检验合格即可收货，也可由甲方提供的自检报告收货、但乙方可凭甲方单据再次抽样化验。检验结果相符可收货。不合格拒绝收货、产生相关运费由甲方承担。
五、供货方法：
乙方以电话、短息、传真等方式提前24小时通知甲方送货、或自行到甲方工厂来装货，但必须提前24小时通知甲方，好安排车间提前准备，如乙方未提前通知甲方自行来装货所产生费用甲方概不负责。待甲方安排后再可装货。
六、结算方式及期限：
1、每月1—5号对完上月份全部单据，10—15号付款。延迟未付清甲方有权停止供货，直到付清货款后再恢复供货。
2、每月货款全部付清，甲方货款65万（10月1号之前乙方所欠甲方货款）乙方应在20xx年1月25日前全额付清。
七、其他事项约定：
1、甲方确保所提供石灰质量符合乙方生产要求标准，如因甲方石灰发生质量问题导致乙方产品出现生产及质量问题，由甲方承担相应责任和损失。
2、运输过程中，甲方应避免货物被雨水淋湿，若发生该问题由甲方承担一切责任。
3、乙方确定现有石灰供货商以甲方为该地区唯一指定供货商。但由于甲方原因断货乙方有权自行调货，同时若造成乙方停产等经济损失由甲方承担。
八、违约责任：按《^v^经济合同法》执行。
九、解除合同纠纷方式：双方协商为主、协商不成，由供货方当地人民法院申诉裁决。
十、合同期限：20xx年10月29日至20xx年1月30日止
十一、本合同一式肆份、双方各执贰份、双方法人（代理人）签字盖章后生效。具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第10篇
发包方：(简称甲方) 天下石仓(天津)有限公司 承包方：(简称乙方)
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及国家工商
第一条 工程概况
工程名称:天下石仓1#地二期高低压配电工程
工程地点：天津市武清区汊沽港镇中华自行车王国产业园内
工程内容：按工程设计图纸内容(配电室土建除外)的
1*1000KVA配套高低压供配电设施(接地，设备槽钢，照明系
承包范围：见招标文件及工程设计图(不含计量，负控甲方提供)
承包方式：本工程实行包合同总价、包工包料、包工期、包材料、
合同价款：本工程造价：
元(含税价)
合同价包括：材料费、人工费、机械费、各种措施费、临时设施费、
二次倒运费、不可预计费、材料采购运输保管费、长短途及垂直运输费、雨季施工费、材料损耗、各种材料复试检验费、安全防护及文明施工费、各种措施费(包括专业措施费：各种支架费、脚手架费、二次搬运费、夜间施工增加费、已完工程保护费等)、现场经费、劳保统筹费、定额测定费、建设工程安全防护费、甲方分包项目配合费、各种规费、风险金、保险金、计划利
第二条：.技术规范及标准
本技术规范书规定的开关柜及其部件和设备应符合^v^国家标准和电力行业有关标准和规定。
IEC-298-1981《交流金属封闭开关设备和控制设备标准》;
DL404-91《户内交流高压开关柜和电气元件凝露及移实验技术条件》。
IEC60298《交流金属封闭开关设备和控制设备》
GB3906-20xx《3-35KV交流金属封闭开关设备》
GB11022-89《高压开关设备通用技术条件》
GB1984-89《交流高压断路器》;GB1208-87《电流互感器》
GB311《高压试验技术》; SD/T318-89《高压开关柜闭锁装置技术条件》
400V低压开关柜技术规范
1.标准及规范
产品制造应符合以下标准：
国家标准GB7251《低压成套开关设备》
国际标准IEC439《低压成套开关设备及控制设备》
国际标准IEC290的有关要求。
主要设备清单
见图纸：1)略
2)产品型号按图纸执行，品牌及生产厂家甲方指定3家从中选用。
第三条：工程期限
全部工程开工日期：本工程定于 20xx 年 6 月 4 日开工。
设备进场安装日期20xx 年 6 月 18 日。
全部工程竣工日期：本工程定于 20xx 年 7 月 8 日竣工。
全部工程总日历天数 / 天。
第二条 工期延误与工期奖罚
延期开工。乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期
暂停施工。甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时间内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
设计变更。
一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的情况。
不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造
第四条 甲方工作
办理施工所需证件、批件，清理场地，修复现场干道，保证运输畅通。
甲方提供施工电源，乙方自行解决施工所需的材料及工具。
将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。
甲方在开工前15天将工程施工图1份及有关技术资料提供给乙方。
组织设计院、乙方进行图纸回身，并向乙方进行设计交底。
协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护要求。
第五条 乙方工作
按双方约定日期，向甲方提供年、季、月工程进度计划及统计报表和工程事故报告，并提供施工用电、用水计划。
乙方应在 20xx 年 6 月 10 日前将施工组织设计(或施工方案)交与甲方，甲方应在 3 日内批准或提出修改意见，逾期即可认为已经批准。
乙方必须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查监督。
已竣工程在验收之前，负责对已完工程的成品保护。保护期间发生
按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。
乙方免费协助甲方办理送用电相关手续。
第六条 价款支付与调整
、设备到场三天内付总工程款20%。供电后一周付至总工程款95%(付95%工程进度款时承包人必须先提供工程款全额发票。)
、施工单位必须提供当地地税局认可的正式发票，具体分以下几种情况：
天津地区以外登记注册的企业必须提供天津市外管站开出的建筑安装发票。
天津地区已登记注册的企业在合同签订后必须凭合同先到当地武清区汊沽港镇地税局进行登记备案，然后提供企业自开的武清区汊沽港镇地税局代开的建筑安装发票。)
第七条 材料设备供应
乙方采购的材料设备应符合设计和规范要求，并附有合格证及材质证书。
根据工程需要，经甲方批准，乙方可使用代用材料。
第八条 质量与验收
乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进
隐蔽工程验收。工程具备复盖、掩埋条件或达到条款约定的部位、乙方自检合格后在隐蔽工程前24小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。
乙方在工程验收前5天将验收报告送甲方。甲方在收到报告后5天内组织验收，无正当理由不组织验收或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见，可见竣工验收。
已竣工未验收工程，交工前由乙方保管，甲方不得动用。甲方如提前使用，即视为竣工验收。
乙方在验收后 6 天内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图3套。
第九条 设计变更
施工中如需变更，须由甲方取得以下批准：超过原设计标准和规模时，经原设计和规划审查部门批准，送原设计单位审查后，取得相应图纸和说明。
乙方对原设计进行变更，须经甲方同意。甲方对原设计进行变更，须向乙方发出正式变更通知，乙方按通知进行变更。
由于设计变更导致的经济支出，由双方以补充协议方式予以明确。
第十条 竣工结算
甲方在收到乙方的竣工结算报告及完整的结算资料后一个月内予以核实，给予确认或提出修改意见。结算时因甲方提出的工程量发生增减的，减少的部分如实扣除;
合同外工程量变更计算：
增加或减少的工程量以现场实际丈量计算，丈量需经甲方及监理的确认。
若合同内有相对应子目，则单价=投标单价×合同总价/投标总价; 若没有相对应子目，双方协商价格。
经甲方审核签字和经乙方签署同意的结算为最终结算。
第十一条 工程保修
保修金。甲方从应付乙方工程款内，按合同工程价款的10%预留工程保修费用。待保修期过后，退还乙方本金。
保修项目及保修期限。
保修期间，因施工质量问题，经甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后壹天内派人修理。否则，甲方可委托其它单位和人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第十二条 争议，仲裁
甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列 2 种方式解决：
①向 天津市 仲裁委员会申请仲裁;
②向人民法院起诉。
第十三条 甲、乙方驻工地代表
甲方驻工地代表姓名：
焦发国
第十四条 合同附件
在本合同签订之前，双方签订的施工准备工程协议书。
招标文件
第十五条 合同份数及有效期
本合同一式 3 份。甲方 2 份，乙方 1份。
本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同附件与本合同具有同等法律效力
发包方(盖章)：
承包方(盖章)：
单位地址：
单位地址：
法定代表人(盖章) 法定代表人(盖章) 委托代理人(盖章) 委托代理人(盖章) 电话：
电话：
开户银行：
开户银行：
账号：
账号：
孝感市政工程施工合同范本 第11篇
城市夜景亮化工程为城市一项重大的工程，尤其对于很多喜欢在夜间旅行的人，使他们在夜间也能感受到城市景观，那么，应该如何打造绚丽的亮化工程，让人们欣赏城市的美丽呢？
1、打造精品夜景亮化工程
如今，城市景观照明已达到一定数量。为了提高质量，我们必须增加照明工程质量的数量。通过对相关研究成果的分析，可以重新设计作为城市重要载体的夜景景观照明。在丰富表现手法和表现形式的同时，可以增强夜景景观照明的内涵和文化特征，使夜景景观照明从“量”级到“质”级。
2、平衡夜景亮化工程区域，以前城市夜景照明基本上都是围绕城市的核心区域而建，如旧城区、旧政府区等。为了提高城市夜景照明的质量，应根据时代的发展调整照明模式。我们认为应进一步改善城市照明系统的平衡，将分散的建设项目串联适当，形成区域间的综合效应，更有利于形成城市照明的一般模式。夜间景观照明，突出城市特色为主，可以适当扩大夜景照明的建设范围，使城市照明点连成线条。
3、加强夜景照明的相关性
城市夜景照明水平的提高应以整体大气为基础。首先要构思单一照明载体的情境美感，加强对周边个人、街道、区域的整体把握。特别强调区域景观照明的逻辑联系和对比关系。人们在灯光系统中行走，不仅可以看到单个美丽的景色，而且可以与周围的景色相联系，就像一首由许多音符组成的音乐，感受到城市的特色和优雅内涵。
4、城市景观照明设计文化文化是城市特色的体现，也是提高城市夜景照明质量的重要组成部分。在各种照明系统的设计中，应依托城市的宏观形象和城市照明载体的形式，深入挖掘城市的地域文化，高度浓缩城市形态，从城市的角度出发，利用现代照明技术和艺术。文化，合理布局灯光，引导观众联想。为了提高照明质量，突出文化内涵，创建品牌城市，应鼓励参与者传递城市独特的文化信息，构建具有城市文化内涵和底蕴的夜景照明效果。
以上就是为大家整理有关景观夜景亮化工程规划的一些相关资料，希望能给大家带来一些帮助。
孝感市政工程施工合同范本 第12篇
甲方：
乙方：
根据《^v^合同法》和《建筑工程承包合同条例》及其它有关法律、法规，结合本工程实际情况和甲方施工任务的要求，遵循“平等、自愿、诚信”的原则，建立劳动合作关系。经双方充分协商，一致同意签订本合同，须共同遵循。
第一条 工作内容及造价：
甲方要求在西山寺指定的地点打一口井，直径为300毫米，深度为160米，钢套管直径为273毫米，水泵为大厂品牌泵，水泵出水方量每小时不小于五立方米，下泵钢管直径为寸半钢管，水泵房及检查井由乙方承建，房子尺寸不小于米米米，检查井深米，直径为1米。泵房需要的砖由甲方提供，其余材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线由乙方购买，泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地)，变压器到泵房的电缆线由甲方提供。乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置，深度不小于米，为50毫米塑料管。
第二条 工程款
总工程造价为玖万元，工程完工验收合格后甲方给施工单位两万元，剩余款年底前付至捌万伍仟元。其余款至保修期满后付清。
第三条 施工工期
农历五月底前完成。每推迟一天罚100元。
第四条 工程要求
(一)甲方：乙方所用材料必须经甲方验收合格后方可使用，打井深度按实结算，每米按500元计算，不足部分给予扣除。
(二)乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责，严格按照施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到原定的标准;投入足够的人力、物力。保证工期;乙方发生的各种经济上纠纷、违法乱纪事件由乙方自行解决，并承担相关的责任，负责教育劳务人员遵纪守法“文明施工、安全生产，严禁违章作业和盲目蛮干”确保施工安全，杜绝伤亡事故发生。
凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切安全事故，其全部责任由乙方自行承担。
第五条 工程验收及保修
乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。乙方确保所打水井出水量大小，因地质原因或未打出水造成的经济损失由乙方承担，甲方不予负责，工程保修期一年。
第六条其他
(一)乙方与任何第三方签订的经济及其他协议等均与甲方无关，如果发生争议，甲方不承担任何责任，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。
(二)本合同竣工结算后自动终止
(三)本合同一式二份，甲乙双方各执一份
甲方：(盖章) 乙方：(签名)
----年--月-- 日 身份证号码：
孝感市政工程施工合同范本 第13篇
根据市xxx会20XX年监督工作计划的安排，6至8月份，市xxx会副主任方青带领由农业农村工委人员、部分市xxx会委员、市人大代表组成的调研组，先后深入6个乡镇（街道），实地视察部分乡村振兴示范带及其建设项目。召集10个相关部门和东、中、西片12个乡镇（街道）及部分村干部、农业产业带头人进行座谈交流，台风“利奇马”过后又走访了两家农业企业，广泛收集我市乡村振兴工作情况以及对该项工作的意见建议，并进行了认真的梳理和分析。现将有关情况报告如下：
一、主要工作成效
自去年实施乡村振兴战略以来，市委市政府高度重视。市委书记、市长亲自挂帅，成立由50个部门组成的领导小组和7个专项工作组，出台五年实施意见，召开千人大会，保障资金要素，部门乡镇联动推进，以精品示范带打造和生态休闲产业带项目建设为抓手，全力推动乡村振兴，取得了显著成效。一是示范带建设有序推进。编制完成12条示范带规划并分期实施，突出抓好24个产业带项目建设，截止8月底共完成投资亿元。其中，雁山溪谷·秀丽田园示范带在去年通过温州市考核验收，山水雁楠等5条示范带建设进展顺利。二是特色产业迅速发展。市政府启动了我市农产品区域公共品牌“乐耕清耘”的培育工作，铁皮石斛、茶叶、笋竹、花卉苗木、中药材等主导特色农业在各示范带得到蓬勃发展，雁荡山铁皮石斛成功亮相北京世园会；
成功打造了下山头石斛田园综合体项目，大荆镇被列入20XX年国家级农业产业强镇建设名单。三是生态环境显著改善。300多个村开展了环境综合整治，共创成国家级美丽休闲乡村1个，省美丽乡村示范乡镇3个、特色精品村14个、达标村161个，温州美丽乡村标杆乡镇2个、样板村3个。四是农村改革全面深入。农村土地经营权确权登记颁证工作基本完成。培育了6家温州“三位一体”典型合作组织，建立了11家农民专业合作社联合社。积极探索土地经营权抵押贷款工作，并建立了农村产权交易管理制度。五是农民收入显著增长。坚持“项目为王”，依托“党建联盟”，多渠道推进村集体增收，去年和今年村集体经济总收入分别增长和。去年，示范带吸引游客30万人次，旅游消费6000万元。同时，深入实施低收入农户高水平全面小康计划，多措并举，深入开展扶贫工作。
二、存在的主要问题
（一）基层对示范带建设认识存在偏差。目前乡村振兴示范带项目覆盖到的乡村较少且大部分位于乐清东部，面上其他乡村有失落感。不少村民参与乡村振兴的主动性不足，等靠要思想较严重。示范带普遍依靠财政资金支持，社会资本占比较低，乡村主体作用未得到有效发挥。示范带项目重建设轻管护现象比较突出，而且受土地指标限制，租地建设情况较为普遍，后续维护资金压力较大。
（三）农村环境提升还需持续发力。一是规划引领不够。乡村规划操作性不强，村居规模化调整之后，规划修编未及时跟上。二是美丽乡村创建氛围不浓。美丽乡村建设进度偏慢，创成覆盖率较低。三是农村环境整治还需提升。乡镇街道建城区之外的一些村庄脏乱差现象依然存在。农村垃圾、污水、厕所整治工程缺乏专业指导，工程质量难以保障。
此外，调研中反映较多的还有：农村人才严重缺乏，农技服务队伍力量薄弱；
农村文化礼堂管理运行不到位，常态化活动难以持续。
三、意见和建议
（一）进一步强化农业农村优先发展理念。实施乡村振兴战略是xxx作出的重大决策，是新时期“三农”工作的总抓手。实施乡村振兴，必须进一步增强政治自觉，坚持农业农村优先发展。一是在干部配备管理上优先考虑农业农村。要配齐配强乡镇干部，加强村级干部队伍建设，特别是要加快乡村年轻干部的培养，为乡村振兴提供坚强的组织保障。二是在要素资源配置上优先考虑农业农村。资金投入、用地配置、金融支持等政策要素都要向“三农”倾斜。特别是对调研中反映较多的农村产业用地需求问题，建议进行专项调查、认真研究。对一些农业临时设施的搭建、自产自销农产品加工展销用地应尽量放宽政策。还应出台一些有吸引力的，支持农村产业发展、乡村旅游、工商资本下乡的配套政策，并持续发力。三是在农村基础设施、公共服务等方面要优先考虑农业农村。在农业保险、农村交通、饮水住房安全、养老服务、义务教育、医疗卫生等方面加快补齐短板、完善提高；
继续深入做好村集体经济消薄防滑、低收入农户脱贫防贫减贫工作，为乡村振兴提供良好的基础条件。尤其是“利奇马”台风造成的惨重损失呼唤我们必须加快完善农业保险制度。要扩大农业政策性保险的品种范围，加大参保的财政补助力度。保险公司要提高保额，降低保险费率，并合理及时足额理赔，切实提高农业抗风险的能力，增强乡村振兴的信心。
（二）进一步加强示范引领推进全面振兴。示范带建设应尽量覆盖到更多的乡镇街道和村居，更好地发挥示范带动和辐射作用。如虹桥等几大集镇要设带设点，中雁绿道示范带可以延伸到城北秦垟。未覆盖到的地方，要深入广泛宣传乡村振兴的政策和示范带成果，增强乡村主体意识，根据各自的自然禀赋和区位条件设计振兴目标。乡镇街道要克服等靠要思想，积极主动筹措资金，广泛发动社会资本参与，打造自己的示范带、示范点。有关部门要适应乡村振兴战略新要求，整合资金，联动配合，聚焦发力，把示范带建设成为乡村振兴美丽风景线，努力实现以点带面、由线到片的全面振兴。
（三）进一步引导农村产业做大做强。乡村振兴，产业振兴是重点。各级政府要像重视工业一样重视农村产业振兴。一是重点扶持优势产业。注重品牌带动，大力培育一批知名度高、影响力大的国家和省级名牌农产品、地理标志产品，并对同类产品进行整合提高，避免无序竞争。二是推动三产融合发展。促进农业生产由简单的种养殖模式向高效生态农业转型升级，并拉长产业链，增强农村产业竞争力。大力发展优质农产品电子商务、乡村休闲旅游、森林康养、特色民宿经济等，加快培育新业态。三是推动农村产业高质量发展。积极引入农业院校、科研单位在我市建立相关科研基地。努力打造一批产业链条全、示范带动强的现代化乡村产业园、田园综合体等产业发展平台。继续深化农村土地制度、“三位一体”合作体系和农村要素配置改革，引导龙头企业、合作社、家庭农场及农户开展经营合作，促进土地流转和规模经营，发展“一村一品”，带动农民增收。
（四）进一步推进美丽乡村“全域美”。
一是加强规划引领。结合村（社区）规模调整和新一轮国土规划调整，及时修编村庄规划，在建设用地等方面为乡村振兴预留发展空间。按照市域乡村规划确定的特色村、重点村、一般村，因地制宜，科学合理地分类建设，引导村庄个性发展。
二是继续加强农村环境治理。巩固提升小城镇环境综合整治成果。认真推行农村生活垃圾分类，特别是建好农村垃圾分类处理终端设施；
继续抓好截污纳管扫尾工作，加快污水零直排区建设；
拆除一些难以改造提升的公厕，可采用嵌入式公厕替换。广泛开展“一村万树”、农家庭院绿化美化等，不断增强农村群众对美丽乡村建设的.获得感和幸福感。
三是重视农村环境设施建设工程质量和后期维护问题。要加强对农村建设工程监管，积极探索解决公用设施后续维护资金来源问题，避免因质量问题或维护跟不上而影响使用、造成浪费。同时，示范带建设、乡村产业振兴和生态环境的改善离不开人才、文化和组织振兴的支撑。农村本土人才、职业农民的培育，乡村文化建设和乡村治理水平的提升也要不断加强，同步推进。
孝感市政工程施工合同范本 第14篇
建设单位(甲方)：
施工承包单位(乙方)：
为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
工程名称：
质量要求：
工程造价：本合同全部工程施工预算造价为人民币 ￥：
元 工程期限：
201 年 月 日起至 201 年 月 日止甲乙双方的责任与权利：
一、甲方在开工前应解决施工用地，解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;组织设计交底;乙方必须按甲方要求施工。
二、乙方在开工前应组织有关人员研究参与设计交底;做好施工预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。
三、乙方在组织施工中必须坚持“质量第一”的方针，要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准;在组织施工中不得随意变更设计，如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。
四、乙方要严格执行隐蔽工程验收制度，主动配合甲方完成验收工作后方可进行下一个施工环节。
五、在组织施工过程中，乙方应对施工现场人员进行安全教育，做好设施安全防护，如果乙方因疏于防范、操作不规范造成安全事故的均由乙方负全责。
六、在组织施工过程中应科学规范、统筹安排。如因技术原因或操作不规范导致原材料浪费，乙方应承担责任如数偿还相关费用。
合同份数及相关说明：
一、本合同一式两份，甲乙方各执一份;
二、本合同自双方签订之日生效。
三、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。
建设单位(甲方)签章：
施工单位(乙方法人)签字：
______年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第15篇
甲方：
(以下简称甲方)
乙方：
(以下简称乙方)
经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担孝感市八一水厂综合楼玻璃幕墙、铝塑板工程的制作及安装。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《^v^经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。
一、承包内容：
承包方式：为包工不包料。甲方负责提供主材，乙方自带施工工具，同时乙方负责进场材料的自卸及保护工作。
工程承包内容：八一水厂综合楼玻璃幕墙制作、安装及铝塑板安装，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量。
二、工程人工制作安装费、机械费：
雨篷收费厅和立波同样130元/平方米;
玻璃幕墙的单价为：130元/平方米;
铝塑板的单价为：130元/平方米;
本合同工程量以实际发生数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整。
三、质量要求：
符合图纸的设计要求;外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的要求。
四、工期
乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。暂定工期为：60天完成(雨天顺延)。
五、工程验收质量保证：
工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102—96)进行。
乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式：
按每月发生的工程量，甲方付乙方工程进度款60%;工程完工合格支付工程款80%,甲方工程验收合格后支付至总工程款的95%,预留5%质保金，若无质量问题一年后返还。
七、双方责任
1、甲方责任：
甲方应向乙方提供施工图一套;乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同;提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的场地。
2、乙方责任：
对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方;在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、应由乙方负责损失;负责未验收前的成品保护;严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责;
乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。
因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求时，其工料损失及延误工期所造成的损失均由乙方承担，甲方有权终止合同，并要求乙方在三日内退出施工现场。按照有关规定，乙方必须按安全规范进行施工。同时乙方应预防安全事故的发生，甲方事先声明，若发生任何安全事故，甲方概不负责。如现场施工人员对现场材料有偷拿情况，一旦发现，后果自负。
八、其它
本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。
本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。
本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，合同经双方签章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第16篇
夜景亮化工程施工方案(一)编制依据 1、施工合同 表1-1 合同名称 编 号 签订日期 青合同第 号 2011年 8 月 日 2施工图纸 表1-2 图纸名称 图 号 出图日期 夜景观电气施工图 2011年8月 日 夜景观电气施工图 2011年8月 日 夜景观电气施工图 2011年8月 日
3、主要法规 表 1-3 类别 名 称 编 号 行业 建设工程施工现场管理规定 xxx令1991年第15号
建设工程施工现场环境保护基本标准 建施字第126号 地方 建设工程施工管理规定 1 夜景亮化工程施工方案 4、主要规程、规范 表1-4 类别 名 称 编 号
《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB50207-2002 国 GB50208-2002 建筑地面工程施工及验收规范 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 家
建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-1993 行业 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88 地方 建筑工程资料管理规程 DBJ01-51-2003 5(主要图集 表1-5 类别 图集名称 编号
地方 华北、西北地区建筑电气通用图集 92DQ系列 电缆敷设 D101-1~7 国家
管内管线安装 D301-1~2 2 夜景亮化工程施工方案 二、概 况
1、工程概况 表2-1 青藏铁路西宁调度楼 工程名称 工程地点 青海省西宁市七一路 夜景亮化工程 建设单位 青藏铁路公司 设计单位 监督单位 施工总承包单位
照明箱以下全部景观照明电气安施工范围 合同质量目标 合 格 装工程 合同工期 2011年8月 日开工至2011年11月 日竣工 ，总工期90天。
2、设计概况 裙楼概况 表2-2 照明 设 计 要 求 系统做法 管线类别 系统 地埋固定于大门门厅暗埋PE管内穿VV3*4电缆，地埋灯 a 大门门口 150W 外地坪上 埋地敷设。
灯杆上安装，安装于裙暗埋PE管内穿VV3*4电缆，Led投光灯c 裙楼四周 60W 楼两侧，靠围墙边安装 埋地敷设。
大门左右两侧 灯杆上安装，安装于裙暗埋PE管内穿VV3*4电缆，泛光灯 c 6楼楼顶 400W 楼两侧，靠围墙边安装 埋地敷设。
灯杆上安装，安装于裙暗埋PE管内穿VV3*4电缆，投光灯 c 3楼女儿墙上 35W 楼两侧，靠围墙边安装 埋地敷设。
定制U型铝线槽，用暗埋PE管内穿VV3*4电缆，LED线条灯a 自攻螺丝固定在干挂12W/m 埋地敷设。
石材龙骨上
使用胀栓固定在窗沿暗埋PE管内穿VV3*4电缆，LED洗墙灯 b 正面5楼女儿墙 12W/m 及装饰条上 埋地敷设。
使用胀栓固定在窗沿暗埋PE管内穿VV3*4电缆，LED洗墙灯 b 左右两翼 15W/m 及装饰条上 埋地敷设。
2 灯具的金属外壳、穿线管配电4mm多芯软铜线接地 接地 箱及线盒均做可靠接地， 卡与管连接
3 夜景亮化工程施工方案 主楼概况 表2-3 设计 设 计 要 求 系统做法 管线类别 系统
地埋固定于大门门厅外地暗埋PE管内穿VV3*4电地埋灯 150W 坪上 缆，埋地敷设。
使用加重支架安装在平台室内明配镀锌钢管内穿Led投光灯左右两侧 60W 上 VV3*4电缆 使用加重支架安装在平台室内明配镀锌钢管内穿泛光灯 400W 上 VV3*4电缆 照
使用加重支架安装在平台室内埋设镀锌钢管内穿投光灯 35W 上 电缆 定制U型铝线槽，用自攻主楼正面 室内明配镀锌钢管内穿LED线条灯 螺丝固定在干挂石材龙骨垂直线条 12W/m VV3*4电缆 上 明 正面垂直 使用胀栓固定在窗沿及装室内明配镀锌钢管内穿LED洗墙灯
左右两侧窗户 12W/m 饰条上 V3*4电缆
使用胀栓固定在窗沿及装室内明配镀锌钢管内穿LED洗墙灯 左右两翼 15W/m 饰条上 VV3*4电缆
主楼空中花园 LED 特制玻贴装在导光玻璃单侧，卡室内明配镀锌钢管内穿 玻璃幕墙 璃灯 装固定 VV3*4电缆
2灯具的金属外壳及穿线管配4mm多芯软铜线接线与 接地 接地卡管连接 电箱均做可靠接地
楼顶概况 表2-4 照明 设 计 要 求 系统做法 管线类别 系统
LED投光灯 使用加重支架安装在镀锌钢管内穿VV3*4电缆，正面26楼顶 (60W) 平台上 埋地敷设。
照 投光灯 膨胀栓固定于27层平明配镀锌钢管内穿VV3*4楼顶标志上下沿 金卤灯35W 台上 电缆
LED洗墙灯 使用胀栓固定在窗沿明配镀锌钢管内穿VV3*4 正面 (12W/m) 及装饰条上 电缆 明
LED洗墙灯 使用胀栓固定在窗沿左右两翼 埋设镀锌钢管内穿5*4电缆 (15W/m) 及装饰条上 2灯具的金属外壳及穿线管配4mm多芯软铜线接地 接地 电箱均做可靠接地 卡与管连接
4 夜景亮化工程施工方案 3.主要项目工程量 表2—3 主要工程量一览表 项 目 单位 数 量 备 注
3开挖土方量 m 78 楼外投光灯预埋线管 土方 3工程 回填土方量 m 78 管PE25 m 100 管SC25 m 400 管SC20 m 100 管KGB25 m 2500 电
电缆工程YJV3* m 200 气 电缆工程VV3*4 m 3200 电缆工程VV5*4 m 200 配
1 照明配电箱500*400*200 套 安装在01楼配电间 管 照明配电箱500*400*200 套 1 安装在15楼配电间
照明配电箱500*400*200 套 1 安装在27楼配电间 控制配电箱500*400*200 套 1 根据BA系统而定 金卤地埋灯-150W-色温3000K 套 10 埋装在大门门厅外围 LED投光灯-60W-色温2800,套 24 3200k 裙楼 金卤泛光灯-400W-色温4000K 套 6 金卤投光灯-35W-色温3000K 套 4 安装在3、5层位置 金卤泛光灯-400W-色温4000K 套 10 金卤投光灯-35W-色温3000K 套 4 LED线条灯-12w/m-色温4200K 米 1430 流星雨线条灯 灯 主楼 LED洗墙灯-12W/m-色温3000k 1094 米
LED洗墙灯-15W/m-色温3000k 米 675 具 LED特制玻璃灯(20W/m) 580 米 空中花园的玻璃幕墙 (色温2800,3200k) LED投光灯 (60W) 20 套 (色温2800,3200k) 投光灯 (金卤灯35W) 套 18 (色温3000K) 楼顶 LED洗墙灯 (12W/m) 米 47 (色温2800,3200k) LED洗墙灯 (15W/m) 米 72 (色温2800,3200k) 线 盒 个 5 夜景亮化工程施工方案 4.安装地点特征
安装地点为新建楼宇，安装过程要与幕墙及水电做完全交接。 为了给施工现场提供良好的施工环境，在施工过程中必须加强文明施工措施。
本工程多数工作均在建筑外墙上，楼层高，施工难度大，施工过程中必须加强安全措施。
5、施工条件
本工程施工现场可从现有公路出入，施工用水用电由甲方提供水源及电源。 建筑材料可从现有道路直接运至施工地点，施工机械、运输工具和劳动力由施工单位根据工程进度自行调配平衡，来源已保证。
图纸已会审，设计已进行交底。 6.施工重点、难点之对策 施工重点、难点对策
为保证施工能正常进展，在施工过程中将采取如下措施: 土方开挖前，先弄清原有建筑物地下管线埋藏情况，挖出的管线必须请甲方确认并加
以保护，以防人为破坏。
严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，合理安排施工时间，早7:00至晚22:00施工。
教育职工不得敲打钢管尽量减少噪音。
加强对操作人员的教育，施工时不大声暄哗，物资轻拿轻放，不得从上往下扔东西，并做好施工中的计划调控。
三、施工组织部署 1.管理组织管理 组织机构 6 夜景亮化工程施工方案 项目经理
生产副经理 电气工长 安全员 材料员 各班组长 各班组
主要职责如下
项目经理、负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜作决策，对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。
孝感市政工程施工合同范本 第17篇
设计理念：现代中糅合古典中国风的照明方式，为顾客开启了一个婉约时代
提到华府酒店，自有它的一番历史。酒店以清朝乾隆年间古建为主体建筑，是国内少见的拥有数百年古宅历史的精品会所。酒店内庭院深深、走廊迂回，假山湖石点缀，茂林修竹成荫，仿佛置身于园林之中。小桥流水，粉墙黛瓦，集中体现了苏州的城市特色和价值。这里文化沉淀厚重，曾经居住过洪钧、顾颉刚、叶圣陶等历史名人。华府酒店作为一个特色明显、古典与现代相结合、富含历史韵味的建筑，因靠近观前街商圈、平江历史古城区，闹中取静，极富“大隐隐于市”之意味。
这是一个高端的商务会所，业主本着对苏州历史底蕴的尊重与追溯，对原80年代厂房进行创意性改建，对清中期古建按照“尊重历史、修旧如旧”原则进行“清朝著名藏书家黄丕烈故居”原貌恢复性修缮，让历史之地焕发一脉浓厚的书香。
重现古风神韵
中国古建筑有着丰富多彩的艺术形象，从台基、门窗、隔扇到斗拱、柱廊，无一不透出精美细致的雕刻工艺，变幻多样的建筑格局。如何通过灯光，体现华府酒店所独有的美，就变得尤为重要。
华府酒店注重现代和传统的糅合，灰白色的墙体用柔和的灯光打亮，青砖贴面的传统装饰手法被重新诠释，层次有加，与园林式的古典风格浑然一体，交相辉映。现代中糅合古典中国风的照明方式，为顾客开启一个婉约时代。
华府酒店，现代华丽的中国风格。用深沉的中国风格打底，草丛灯跟壁灯都是灯笼的方式。中国传统元素在设计中得到完美的表现。一灯一艺术，辞别了纯粹的照明时代。一灯一灵魂，灯笼、吊灯、立灯的“灯”堂入室，赋予了酒店别样的味道，更是开启了一个婉约时代。
此种富有现在神韵的中国风风格一定会使人留连忘返，惬意无限。一盏的古典的灯饰，隽永的古朴，亦不乏庄重大气，道尽了泱泱大国的无限意蕴。每当夜晚来临，那优雅气质的点点亮光，让整个酒店尽显豪壮情怀、大国格调。
酒店照明创新应用
华府酒店从节能出发，合理运用每一种光源，既达到固有的效果，又节约了能源。LED目前大热，也必将成为未来的一种应用趋势。然而，由于中式的风格颜色比较深邃，LED灯具在木制品上，还很难体现其高雅的气质，所以此次LED灯具的运用比例不是很大，所占比例为5%——10%，大部分用在柱子、柜子等空间比较狭小的地方。另外，LED照明的彩色丰富，用在庭院景观也更大程度地发挥了其优势。
照明设计师在每一个工程开始都要提到光源，他们都希望能找到最高效率的光源。设计师并不是一味的使用节能灯或者LED这种高效的灯具，而是他希望营造什么气氛的时候，找到最有效的光源。就像华府酒店这个项目，设计师在使用中用了相当多的石英杯灯、MA26等，因为它在木制品上呈现出的气质是最合适、最漂亮、最高贵的。在古宅照明的地方，使用的相当多。但是如果在立灯、台灯中，就会使用节能灯，呈现的反光效果是设计师需要的光源。在外观照明上，设计师不会把整个酒店呈现得很亮，而是用明暗的空间来呈现。诚然，美丽深厚的灰墙黑瓦，不是用亮就能呈现的。设计师首先使用了CDM4000K的反光，从特殊的效果打出来，既体现了灰墙黑瓦的特性，又会在黑夜中呈现精雕细琢的效果。
灯光设计由于空间设计者对照明的要求，由表面的照亮逐渐演进到更深层次。既充分考虑夜间灯光的表现，在外表加入照明的设备，又使空间成为发光的醒目标示。在不破坏原有景观环境的基础上做照明，是一件很有乐趣的事儿。
克服难度呈现底蕴
在整个工程设计中，设计师面临很大的难度，需要尽量保留它的文化价值。具有高学历教育背景的业主对项目的意向很明确，是将这一项目打造成一个不同于市面上所常有的商务酒店，一个具有文化背景的高端的集餐饮、住宿、休闲为一体的休闲会所，使它所体现的特点尽可能与周围的环境相配合。
在原建筑的架构尺寸不利的情况下，尽可能地减弱空间的拥挤性，在简洁的硬装手法基础上配合改良的中式家具，温婉雅致的灯光去体现新中式内装的气氛。
照明设计过程中艰难很多：第一，古宅修复，要很精密地去考虑怎么装置灯具、隐藏灯具；
第二，原有的旧古宅，历史年代悠久，在使用电力上受到很大制约，要适当地去核算达到最大的效果，使用最少的用电量；
第三，这是一个非常难进行的项目，如何运用灯光打造出独特的效果，既要典雅，又要华丽呈现。设计师在使用光源上做了很多反复的检查，使用的光源都做过很多的讨论和规划。
关于酒店设计的概念与逻辑，很多灯光设计师的概念是一样的，即在设计的时候要考虑到舒适度、适应性、维护率和节能。对光的设计分布和灯具材质的搭配一定要非常的注意，再一个是要有直观性，一定要针对不同的环境设计一些必须特殊的灯具。
酒店氛围是否能得到完美展现，首当其冲的，便是照明效果。华府酒店因为是古宅，照明效果不能做得太通透。整个工程基本是用LED的1W、3W，ARE、M26，四种光源搭配光。作为主要的室内照明的光源，吊灯采用蜡烛灯泡，使用了调光系统来控制亮度的需求。每一个包厢里面的灯具，不管是吊灯还是立灯，都是特别设计过，空间设计师对形体提出要求之外，对整个灯具的材质结构都提出相对的建议，也参与到整个灯具的设计。另外，这项工程在规划中时间很短，没有房屋的结构图，设计师必须到现场做调整。
孝感市政工程施工合同范本 第18篇
发包方：
(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将本公司办公楼玻璃幕墙工程委托给乙方制作安装施工，经双方共同协商，本着信誉第一质量第一互惠互利的精神，依照《^v^经济合同法》及有关法律法规之原则，签订本工程合同以资共同遵守。
一、 工程概况
1、 工程名称：
2、 工程地点：
二、 承包形式：乙方包工包料，包质量、工期、安全生产、文明施工，综合治理。
三、 工程施工主要材料及规格：
四、 工程造价人民币：
1、幕墙每平方单价：
2、幕墙面积：
3、此工程造价不含税收、配合费、水电费及脚手架费用。结账时开普通收据。(面积据实结算)。
五、工程款支付和结算：
付款方式：合同签订后，乙方施工人员、机械设备、材料进场，甲方按工程总价的30%付给乙方，铝合金龙骨安装完毕，甲方按工程总价的50%付给乙方，工程完工后，经甲方及有关部门验收合格，留质保金2%一年内，余款在十日内一次性付清尾款。
六、 工程工期：
1、 合同工期20个有效日，具备施工条件(从收到甲方开工通知之日算起)。
2、 在施工过程中，遇到下列情况，则工期顺延：
① 人力不可抗拒的灾难;
② 设计变更和工程量增加;
③ 因停电达12小时，按一天顺延;
④ 经甲方同意的其他情况;
⑤ 工程款不能按合同条款兑现，则工程顺延。
七、 双方责任：
1、 甲方责任：
① 负责现场“三通一平”使施工现场具备施工条件;
② 负责协调乙方与当地关系，协助乙方办理施工中的有关手续;
③ 协助乙方解决住宿、生活、制作材料存放场地;
④ 负责在装饰施工图、预算单上签字，如变更设计需书面通知乙方;
⑤ 甲方管理人员有权监督乙方的施工质量;
⑥ 按合同规定支付预付款、进度款、结算款;
⑦ 甲方负责提供水源、电源及脚手架。
2、 乙方责任：
① 乙方人员进场后属甲方统一领导管理，严格执行各项规章制度及措施;
② 严格执行国家标准和有关规定，按图纸组织施工;
③ 保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定;
④ 除由甲方要求外，乙方不得以任何方式转包给其他施工单位施工，如发现上述情况，甲方有权终止合同。
八、 质量管理：
1、 质量等级达到国家质量检验合格标准。
九、 其他：
1、 争议解决方式，本合同在施工过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，可以双方仲裁。
2、 乙方在施工过程中由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用，全部由乙方自负，甲方概不负责。
3、 本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份。
4、 其他未尽事宜，双方另订立补充协议，补充协议与本合同具备有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第19篇
一、供方：________________（以下简称甲方）
需方：________________（以下简称乙方）
二、需方料场交货，由供方运输，送到价________元吨，其中运费每吨________元（含税），矿石款为67元吨（含税），自本合同签订后按需方通知开始送货。
三、结算方式及期限每1000吨结算一次，即供方供应达到1000吨后，供方将运费发票及矿石发票（17%的增值税专用发票）开具给需方之日起一周内付清，过期未支付的，每延期____日按5%支付违约金。
四、产品标准，
Ca≥51%，02≤1%，A23≤1%，g≤1%，Fe23≤1%，研磨指数≤10。
五、合同期限及相关规定
1、合同同期限为________年，即自________年____月____日至___年____月____日，合同期限内，本合同所约定的各项条款供、需方不得随意发生改变。
2、本合同期限内，供应必须保证需方石灰石的"需求供应，不得延误；
同时本合同期限内，需方不得再与第3方签订石灰石的订购合同。
3、供方提供产品质量检验报告，供方供货车辆必须服从脱硫项目部的调度管理。
六、违约责任
供、需方任何一方违反上述约定，则违约方向守约方支付违约金________万元。
七、争议解决
凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议，应由供需双方通过协商友好解决，如无发达成一致，可提交乌鲁木齐____区法院诉讼解决。
本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，供需双方各执一份。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：_____________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
________年____月____日________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第20篇
发包方：(以下简称“甲方”)
承包方：(以下简称“乙方”)
根据《合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以资共同遵守。
第一条工程概况
工程名称：.
工程地点：.
工程内容及做法(详见：《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
工程承包方式：双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
(3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
工程期限_____历天，开工日期______年月日，竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
合同价款：本合同工程造价详见《工程预算报价表》，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
第二条施工图纸
双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供：
(1)甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸);
(2)甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费__________元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
第三条甲方义务
开工前______天，为乙方入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。
负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
负责提供施工所需的水源、电源;
负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;
施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。
按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
第四条乙方义务
指派为乙方驻工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。
施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;
严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录;
保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通;
保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。
工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第五条工程变更
工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
第六条材料的提供
由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
第七条工期延误
对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延;
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其他情况。
因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。
因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。
第八条工程款支付方式
合同生效后，甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款：
第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。
第二次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。
第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。
第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%，即元。
工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月
第九条双方责任和工期延误处理
以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：
(1)不能提供水、电;
(2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
(3)不能按期提供自购材料、设备;
(4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
(5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
(6)同意工期顺延的其他情况。
(7)逾期验收或无故怠于验收;
(8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
对以下原因造成工期延误，工期不顺延：
(1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延;
(2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。
(3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的，由乙方负责;
(4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿;
(5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。
(6)乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。
合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。
未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。
因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元。
由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_______元。
第十条关于设计和施工及验收的约定
乙方设计师完成的施工图，必须在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。
乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为两天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。
工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
双方未办理验收手续，甲方不得入住，如甲方擅自入住视同验收合格，由此而造成的损失由甲方承担。
第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件，作为合同附件，与合同具有同等法律效力。
第十二条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的，可依法向人民法院提起诉讼。
第十三条附则
本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
本合同签订后工程不得转包。
本合同一式_贰__份，双方各执__壹__份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，履行完毕后自行终止。
合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
孝感市政工程施工合同范本 第21篇
一、供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
二、需方料场交货，由供方运输，送到价112元吨，其中运费每吨45元(含税)，矿石款为67元吨(含税)，自本合同签订后按需方通知开始送货。
三、结算方式及期限每1000吨结算一次，即供方供应达到1000吨后，供方将运费发票及矿石发票(17%的增值税专用发票)开具给需方之日起一周内付清，过期未支付的，每延期____日按5%支付违约金。
四、产品标准,
Ca≥51%，02≤1%，A23≤1%，g≤1%,Fe23≤1%,研磨指数≤10。
五、合同期限及相关规定
1、合同同期限为________年，即自20________年____月____日至20g___年____月____日，合同期限内，本合同所约定的各项条款供、需方不得随意发生改变。
2、本合同期限内，供应必须保证需方石灰石的需求供应，不得延误;同时本合同期限内，需方不得再与第3方签订石灰石的.订购合同。
3、供方提供产品质量检验报告，供方供货车辆必须服从脱硫项目部的调度管理。
六、违约责任
供、需方任何一方违反上述约定，则违约方向守约方支付违约金叁拾万元。
七、争议解决
凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议，应由供需双方通过协商友好解决，如无发达成一致，可提交乌鲁木齐____区法院诉讼解决。
本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，供需双方各执一份。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第22篇
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
根据《^v^合同法》、《^v^建筑法》及^v^^v^有关建设工程管理的相关规定，结合山西省有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致签订本合同。
第一条 工程概况
工程名称：徐庄新村东3排2号加层
工程地点：徐庄新村东3排2号
工程内容：加层砖混结构
第二条 工期
计划开工时间：
20xx年6月6日 ;
计划完工时间：
20xx年 7 月 6 日
第三条 工程质量要求期。
本工程按图纸设计及国家现行相关规范施工，工程质量标准：合格。
第四条 承包方式及合同价款
承包方式：包工包料。
合同价款(大写)：肆万陆仟元整￥：46000 元
第五条 甲方项目负责人及甲方义务
1、甲方义务：
甲方向乙方提供水、电接入
第六条 乙方义务
在保证质量的前提下保证工期、保证安全生产，乙方在施工中应采取妥善安全措施，乙方承担由于自身安全措施不力，违反操作规程等造成的安全事故的责任。
第柒条 材料和设备
工程所需材料和设备，均由乙方采购，产品质量必须合格。
第八条 安全施工
乙方按有关规定采取严格的安全保护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
第九条 工程分包
本项工程合同涉及内容均应由乙方完成，不得分包。
第十条 合同的生效与终止
本合同自签订之日起生效，在竣工结算甲方付款完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。
第十一条 合同份数
本合同一式贰份，甲方持壹份，乙方持贰份。
甲方盖章：
乙方盖章：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人: 委托代理人:
年 月 日 年 月 日
孝感市政工程施工合同范本 第23篇
供方：_____________________(以下简称甲方)
需方：_____________________(以下简称乙方)
一、需方料场交货，由供方运输，送到价_______元/吨，其中运费每吨_______元(含税)，矿石款为_______元/吨(含税)，自本合同签订后按需方通知开始送货。
二、结算方式及期限
每_______吨结算一次，即供方供应达到_______吨后，供方将运费发票及矿石发票(_______%的增值税专用发票)开具给需方之日起一周内付清，过期未支付的，每延期一日按5%支付违约金。
三、产品标准：
四、合同期限及相关规定
1、 合同同期限为一年，即自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，合同期限内，本合同所约定的各项条款供、需方不得随意发生改变。
2、 本合同期限内，供应必须保证需方石灰石的需求供应，不得延误;同时本合同期限内，需方不得再与第3方签订石灰石的订购合同。
3、 供方提供产品质量检验报告，供方供货车辆必须服从脱硫项目部的`调度管理。
五、违约责任
六、争议解决
凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议，应由供需双方通过协商友好解决，如无发达成一致，可提交乌鲁木齐沙依巴克区法院诉讼解决。
七、本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，供需双方各执一份。
甲方(公章)：________________ 乙方(公章)：________________
法定代表人(签字)：________________ 法定代表人(签字)：________________
_________年____月____日 _________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第24篇
按照市委农办《20xx年xx市实施乡村振兴战略综合考评方案》和《关于进一步做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、百万移民致富提升行动考核的通知》要求，结合我市文化旅游产业发展情况，现将一年来各项工作开展情况报告如下：
一、主要工作
（一）坚持问题导向，狠抓整改落实。根据《xx市20xx年国家脱贫攻坚成效考核反馈问题》《xxx扶贫开发领导小组20xx年脱贫攻坚督查反馈问题》和巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴“四查四补”常态化问题排查整改工作，认真梳理并制定了整改落实台账，明确了整改措施、整改期限和责任单位，按时将进展情况报市乡村振兴局。截至目前，存在问题已完成整改并长期坚持。
（二）严格工作作风，强化帮扶效果。完成了驻村第一书记和工作队员的重新选派工作，选派了三名经验丰富、能力突出的干部进驻xx头区xx镇xx村、xx镇高庄村开展驻村帮扶工作。指导联系帮扶村结合自身实际制定了《xx镇xx村致富提升行动实施方案》《xx县xx乡田拐村乡村振兴旅游提升项目方案》，确保巩固拓展脱贫攻坚成果。根据xxxxx市委组织部、xx市乡村振兴局《关于进一步完善市直部门（单位）定点帮扶工作机制的通知》（卫乡振发[20xx]1号）和xxxxx市委员会办公室《关于建立厅级领导同志包抓百万移民致富提升行动工作机制的通知》（卫党办发〔20xx〕18号）要求，研究制定了《市旅游和文化体育xxx20xx年乡村振兴工作方案》，进一步明确工作内容和领导责任，确保按时保质完成各项任务。主要领导定期听取驻村工作队工作进展情况，到帮扶村调研指导工作，针对存在问题积极协调解决。向xx镇xx村、xx镇高庄村各划拨1万元用于驻村工作队开展日常工作，为xx镇xx村驻村工作队购买电冰箱、粮油等价值1300余元的生活物资，为xx镇高庄村驻村工作队购买了价值1000余元的生活物资。全年共向社会各界捐赠图书2190册，其中向xx镇高庄村捐赠400册。
（四）加快项目建设，注重产业扶贫。指导xx头区、中宁县、xx县分别编制了乡村旅游发展规划，编制了《xx市全域旅游发展总体规划（20xx-20XX）》《xx市旅游康养产业发展规划（20xx-20XX）》，并在规划内对万亩枸杞观光园、丰安屯旅游区、黄羊古落、舟塔枸杞特色小镇、永康苹果小镇、xx希望小镇、盖牌特色旅游村、天都老庄生态康养旅游村等进行了总体规划。大力实施休闲农业和乡村旅游改造提升工程。打造了xx头旅游新镇、xx头水镇、向阳步行街等特色街区和黄河宿集精品民宿，实施了xx头区迎水镇xx头村农家乐提质工程、黄羊古落、石空枣林、贺堡流域百年梨园项目；
xx头区迎水桥镇北长滩村、xx头村、中宁县倪丁村、太平村、张台村被评定为全国乡村旅游重点村；
培育了功夫驴农庄、童家园名俗屯2个五星级乡村旅游点。
（五）开发文创产品，打造特色品牌。大力培育宁夏微元素、宁夏江南好、丝路艺达、xx头草方格、xx剪纸刺绣等6家文创旅游商品研发基地，开发了沙石画、大漠风情系列桌灯、驼绒画、滩羊绒画、沙雕、皮筏、黄河石刻、剪纸、刺绣等50余种文创旅游商品，并在全国、全区的旅游商品大赛中获得2次金奖、5次银奖、18次铜奖。整合全市优质文旅资源，形成了瀚海大漠追星游、寻根黄河野奢游、休闲度假康养游、红色教育研学游、城市休闲观光游等10条xx旅游精品线路，运用微信公众号、抖音等新媒体大力营销宣传精品乡村旅游点，统筹推进乡村旅游高质量发展。
（六）强化阵地建设，丰富文化供给。大力推行乡镇综合文化站“公建民营公助”管理运行模式，采取政府免费提供活动场地、设施设备、资金补贴和业务指导，民间文艺团体按要求提供文化产品、开展文化活动、接受监督考核的方式，激发了民间文艺团体参与文化活动的积极性，提高了设施设备利用率。全市已建成40个乡镇综合文化站并实现“公建民营公助”全覆盖。建成村综合文化服务中心448个，社区综合文化服务中心51个、农民文化大院115个。各市、县图书馆、文化馆，乡镇综合文化站、村综合文化服务中心全部对外免费开放。全年开展“文化大篷车”基层文艺演出780场次，广场文艺演出117次，“送戏下乡”惠民文艺演出160场次，累计完成农村数字电影放映7247场次，xx道情小戏《xx梦》完成创排并开展下基层巡演7场次。
（七）完善基础设施，提升全民健康水平。结合承办第十六届全区运动会，加快场馆建设改造。争取自治区专项资金万元，市财政配套4000万元，新建场馆4个，改造提升场馆12个。在两县一区建成健身步道8公里，多功能运动场3个，拼装游泳池1个、儿童多功能运动场1个、全民健身联系站点12个。已建成的体育公园、多功能运动场、足球场、全民健身工程等室外场地设施全部免费对外开放。体育馆、全民健身中心等室内场馆实行免费低收费开放政策，保证每年开放330天，每天开放12小时以上，开放期间每年举办全民健身活动近80余次，参与人次达19万人次，进一步提高了体育人口占比。
二、存在的问题
虽然我局在实施乡村振兴战略，发展乡村旅游等方面取得了一定的成绩，但距离市委、市政府的标准要求还存在一些问题，一是乡村旅游发展要素相对匮乏，缺人才缺资金问题仍然比较突出；
二是重点项目建设推进力度不大，投资意识与创新意识有待加强；
三是乡村文化体育设施还没有充分发挥作用，经常性管理工作仍需进一步增强，旅游基础建设资金投入不足。
三、下一步任务和举措
一是坚持规划引领，增强部门协作。按照《xx市全域旅游发展行动规划》和《xx市“一带两廊”发展规划（20XX-20XX年）》中的空间和产业布局，进一步优化乡村旅游发展环境，促进农民增收。指导各县区根据实际，制定出台各自《乡村旅游发展规划》，推进城乡融合和区域协调发展。建立由旅游文化、农业、自然资源、水利、建设、发改、财政等部门组成的乡村旅游产业发展领导组织，协调处理乡村旅游发展中涉及全局性、政策性的问题，推动各县区乡村旅游提质升级。
二是实施“康养+”模式，拓宽发展思路。根据xx市康养旅游产业发展规划，结合xx头区、中宁县、xx县区域条件和特色资源，整合乡村旅游资源，确定“一区两县”发展方向。xx头区构建以沙漠、富硒、乡村旅游和现有商业街区资源为依托的康养旅游核心城市；
中宁县依托枸杞、红枣，打造独具特色的枸杞康养旅游产业区；
xx县利用良好的生态环境，丰富的山林、农产品资源，打造山林生态康养和中央厨房康养产业区。
三是加大支持力度，凝聚发展合力。以“十百千万”工程为依托，持续加大乡村旅游人才培养力度。组织全市乡村旅游点和农家乐负责人赴外省进行实地观摩学习，同时围绕乡村振兴战略与全域旅游发展政策及有关业务知识，邀请专家开展专题培训，通过内育外引为我市全域旅游发展提供重要人才、智力支撑。积极落实《xxxxx市委市人民政府关于创建全域旅游示范市的实施意见》（卫党发〔20xx〕15号）文件精神，对新评定的星级农家乐、休闲农庄给予一次性奖励，对新建、改造的A级旅游厕所予以资金支持。
孝感市政工程施工合同范本 第25篇
甲方：
乙方：
依据《^v^合同法》、《^v^建筑法》和《建筑安装工程合同条例》及其他有关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则基础上，双方就以下施工事项协商一致，订立如下协议：
一、工程项目名称：
鼎--
二、工程地点：
大庆市---。
三、工程内容：
地下桩基础工程，1#楼及裙楼工程。超流态混凝土灌注桩基础施工。混凝土工程总量约为：2千多立方米。最终以实际发生的，并经甲方、乙方、监理现场代表审核后的混凝土工程量为准，此工程量作为工程结算依据。
四、工程价款及承包方式
1、甲方支付乙方工程款，单方造价：钢筋混凝土每立方米为1000元，工程价款按实际发生的工程量计算为准。
(1)该工程造价中已包含劳保统筹费用及安全生产措施费、总包服务费、税金等费用。
(2)此工程价款中已包含水电费用及相关的原材料、半成品的检验、试验等费用。
(3)最终以实际发生的工程量进行结算，工程量计算以设计图纸尺寸及相关规定为依据。由甲方、乙方及监理现场代表负责确认，最终以甲方、乙方、监理确认的为准。
(4)乙方负责向甲方支付2%税金，其余部分由甲方负责。
2、承包方式
(1)乙方以包工包料形式承包，乙方负责按甲方、监理批准后的施工方案进行施工，并且提供人工、材料，进行机械钻孔、灌注混凝土、钢筋笼制作及安放等工作。
(2)乙方自行负责工程所用水、电费用。
(3)甲方负责监管乙方桩基础工程施工及提供场地，乙方负责施工、自行解决民工的临时用宿舍等临时建筑，甲方只负责按合同约定向乙方支付工程款。
3、乙方的施工工作要接受甲方、监理的监管，乙方严格按照施工图设计及《桩基规范》进行施工，如出现任何安全、质量事故均由乙方负责。
五、付款方式
1、本合同签订后，乙方人员、材料设备全部进场后，甲方向乙方支付工程款的30%为工程预付款;以后按形象进度拨付工程款。桩基础工程完成后预留工程款的20%待试桩合格后由监理单位、设计单位及甲乙双方对桩基础分项工程验收合格，乙方交齐相应的桩基资料后进行最终结算。
2、甲方扣除工程款的5%作为质保金，待工程竣工验收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同签订生效后，乙方人工、材料、机械设备等应按经过甲方及监理批准要求日期就位、开工及竣工。乙方施工实行连续作业。施工工期为：自开钻之日起10天(有效工作日)如施工现场不具备施工条件，工期顺延。
七、质量要求
1、按设计图纸、甲方、乙方及监理审定的施工组织设计及相关规范要求施工。工程质量达到“合格”标准。如因乙方原因造成的质量不合格所产生的一切责任及经济损失由乙方全部负责。
2、工程完工后20天内，且在甲方拨付最后一笔工程款之前，乙方向监理单位及甲方提供完整、详实的内业技术资料四份。
八、责任及义务
甲方责任及义务：
甲方应提供确保桩基础工程施工所要求的施工现场和通道等，为桩基础工程施工提供一切工作条件。
乙方责任及义务：
1、乙方施工桩基础在监理的监督下和施工队配合进行桩
基础定位放线。施工中钻出的泥土，由甲方、乙方、施工单位和挖土施工队，四方承担费用。
2、乙方提前做好施工机械、材料及人工等的准备工作，按甲方及监理审批的、甲方指定进入施工现场的日期进入现场、开工日期开工。
3、工程开工前五日内，向甲方及监理提供施工组织设计及进度计划进行审批，乙方必须按批准后的方案施工，随时接受甲方、监理的检查、监督。
4、乙方在施工过程中如果发生由于土质(如粉质淤泥层等)情况，导致施工不能正常进行，乙方有义务采取一切措施保证施工质量及工期，由此而产生的一切费用全部由乙方承担，由而引起的工期顺延。
5、乙方应严格按国家相关行业操作规程进行施工;桩及桩内钢筋的种类、规格、尺寸、混凝土强度等级、单桩承载力必须满足设计要求;试桩时，乙方应达到试桩必备的条件。若桩在施工后的承载力(实际使用价值)达不到设计要求，乙方按照本工程造价的30%承担违约责任。
6、乙方应认真按照标准、规范、设计要求、经甲方及监理批准的施工方案进行施工，随时接受检查并为检查提供便利条件。在施工中服从甲方、监理工程师的监督和管理。
7、工程具备覆盖、掩盖条件，乙方自检合格后及时通知甲方及监理进行验收。经甲方现场相关专业人员及监理工程师验收合格后，方可进行隐蔽或继续施工。
8、乙方在施工过程中，若遇到地下障碍物、空洞、人防等，应及时通知甲方、现场专业人员及监理单位进行处理。乙方有义务采取一切措施保证施工工期和质量。
9、乙方应与甲方及监理、施工单位积极配合，服从甲方及监理单位的施工管理及技术管理。
10、乙方保证在接到甲方书面通知日起三日内，人工、材料及设备全部进场。
11、试验桩必须加早强剂，其费用由乙方承担。
12、乙方负责原材料及试块的试验送检工作，并承担试验检验费用。
13、负责内业资料的整理，竣工验收后移交给监理和甲方。
14、安全生产：乙方在桩基础工程施工阶段应制定周密的施工安全保障计划，做好安全技术交底工作，保证施工现场安全。如施工现场出现由于乙方原因引起的安全事故，乙方承担全部责任及费用。
甲方责任及义务
1、做好施工现场的“三通一平”工作。
2、负责协调乙方和施工队提供工程标高控制点及主轴线，并以书面形式交给乙方，乙方负责放线定位，甲方及监理验线合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、电源并接入施工现场内，由此引起的一切费用由乙方承担。
4、负责协调处理建设行政管理部门的相关手续。
九、其他事项
本合同甲乙双方签字后生效。如有未尽事宜，须双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。
本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。每份合同均具有相同法律效力。
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法人代表签字：
法定代表签字：
地址：
地址：
孝感市政工程施工合同范本 第26篇
“花市灯如昼”已经不再只是在节日灯会上才能一见的景致。如今在不少的旅游城市，经过“亮化”工程的妆点，一年四季，游人尽可以随意领略那流光溢彩的华美夜景。不过，美，是付出了代价的：小至几千元的高杆路灯，大至数万元的景观灯饰，更有小型灯光喷泉就需花费几十万元。要想知道这些千元、万元、数十万元的费用是如何构成的，就需要对我们的“亮化工程”也来个亮化。
笼统地分，一项“亮化工程”的费用包含了以下几个方面：
一、基础施工费用。包括施工定位、灯柱的基坑开挖、电力电缆沟的开挖、窨井开挖、基础垫铁、浇注混凝土灯柱基础、电缆沟铺沙、敷设电缆保护管、电缆沟盖砖、砖砌窨井、回填等费用。
二、主要材料成本。包括灯杆、灯泡、镇流器、开关控制箱（柜）、电缆线等材料的成本。
三、安装、调试费用。包括电缆的敷设、电缆中间头、终端头的制作安装、灯具及控制系统的安装、调试费用。
四、设计费。这项一般是针对特殊造型或特别需要设计灯具或整个亮化效果而计取的费用。
或者有人要感叹，原来如梦似幻的霓虹灯分拆开来竟是这么枯燥无趣的事物。但不要忘了，对施工单位而言，这些枯燥的东西可蕴涵着他们利润的源泉。
从审计的角度分析，一项“亮化工程”如果蕴涵了较大的利润，一般都来自主要材料成本和设计费。因为基础施工和安装、调试部分是可以通过实地测量、计算，再套取相应定额子目而取得相对准确的造价成本的。但主要材料却因为种种原因，审计人员较难取得其真实成本。
对一般常见的灯具而言，审计人员可以通过市场询价而取得相对准确的价格，但也要注意辨别材料的种类，因为构成灯具的材质不同，其价格自然也各异。如灯泡：白炽灯只要几元钱；
150W的高压汞灯泡却要十几元；
150W的高压钠灯泡需要五十几元。灯杆高度也影响着价格，因为越长的灯杆，考虑到防风要求，其工艺技术要求也就越高，其价格也就越贵。
但对于特殊造型灯具的定价则要复杂得多。这时施工单位往往强调这类灯具是在外面购买不到的，是按照特别需要设计的，因此他们往往漫天要价。如某广场的一种七火庭院灯，施工单位报价一万五千多元一套，但经过审计人员初步简单地按材料单拆组价，一套只值三千多元，后来经过和施工单位反复的谈判，考虑加上特殊设计费用（当然，最后整个工程没有另外再计取设计费用），审定单价为近四千元，只这一项，共四十八套庭院灯，就核减造价近五十万元。
开关控制柜有时也是施工单位赚取利润的地方。因为施工单位对控制柜一般是按整台数来报价，一个亮化工程，控制柜就那么几个，审计人员可能有时也不十分在意，但其实按单个来看，其利润率是很高的。某工程中，施工单位报来控制柜单价为三千多元，但经审计人员按开关柜外壳、控制开关、电缆、保险、接头等组价后，得出的单价为一千多元，让施工单位无话可说。
比较麻烦的是如果施工单位同时参与联营厂家生产灯具，那灯具价格就较难得到真实的反映。某亮化工程报送造价一百五十多万元，在审计过程中发现，该施工单位的灯具价格明显高于市场同类产品，且皆由一家灯具生产厂家供货，经查，这个灯具生产厂家与该施工单位是同一法人代表，最后经过艰难的取证、谈判，审定的工程造价为七十多万元，核减率将近百分之五十。
“亮化工程”的设计费目前尚无固定的计取模式，往往是由建设单位与施工单位在合同中约定，随意性较大。出于控制工程造价的需要，设计费也应该纳入审计范围，对那些设计费用不合理地偏高，但又已签订施工合同，无法更改的，审计人员应该在审计建议中加以提出，防止以后类似情况发生。
“亮化工程”亮化了城市的夜景，招揽了游人，繁荣了经济；
审计人员的辛苦工作则亮化了“亮化工程”，节约了资金，提高了效益。两个亮化交织在一起，都是为了建设我们更加美好的明天。
孝感市政工程施工合同范本 第27篇
一是科学制定工作方案。
二是扎实开展绿满行动。
在区委、政府的正确领导下，在各镇（办）及交通、水利、城建等相关部门的通力协作下，全区20xx年造林任务为万亩，实际完成营造林面积万亩，占区定目标任务的127%。其中，生态造林万亩，优质林果发展面积万亩，花卉苗木发展面积万亩，中幼林抚育万亩。
1.环城防护林带快速推进。在石武高铁两侧打造1000亩的生态围城林带，按照单侧不低于100米宽的标准，采用3米x3米的栽植密度，选用慈孝竹、楸树、白蜡、楝树和银杏等五个兼具生态防护功能和景观功能树种，绿化长度公里；
在龙江路以北（幸福渠—五台山路之间）高压走廊两侧，建设600亩的生态围城林带，栽植玉兰、海棠、樱花等观花苗木10万余株，五颜六色的鲜花次第开放，形成市民游览观赏的花海；
在幸福渠、六支渠沿线建设2000亩的防护林基地。基地建设总体采用高大乔木、搭配花灌木及地被植物，以达到四季有绿、四季有花。主要栽植有黄连木、三角枫、元宝枫等20多个品种14万余株，分为楸枫特色林、银杏特色林、玉兰春色林、榆梓特色林、阔叶用材林、果园特色林、针叶用材林、连榆混交林、樟枫混交林9大特色种植区。
2.生态廊道建设全面提质。对107国道两侧绿化提升档次，形成乔灌花结合、落叶与常绿相搭配的通道绿化景观。在沙河、颍河、吴公渠、幸福渠等4条河流两侧退耕还林，完成水源涵养林1000亩。龙城镇在坡大线单侧不低于50米宽的防护林带500亩。
4.镇村绿化美化有序铺开。以创建“市级园林式乡镇”、“市级绿化示范村”为目标，结合美丽乡村建设项目，积极绿化美化政府所在地及四周环境，并择优选择1—3个基础好、群众积极性高的行政村开展绿化造林工作。其中7邓村在村庄周围营造生态观光林基地850亩，栽植水杉、青桐、雪松等16个品种6万多株；
7和龙城镇7村被评为市级绿化示范村，市政府各奖励1万元资金。
5.林业产业稳步发展。依托区位优势及资源优势，增扩猕猴桃、葡萄等特色经济林种植基地，建设和提升乡土树种及珍稀名贵树种培育基地，做优、做强林业产业品牌，实现林业产业精品化、规模化、基地化。新发展经济林面积1000亩，主要集中在7等镇；
如7佳程猕猴桃种植专业合作社在龙城镇幸福村增扩猕猴桃种植面积400亩，李集镇李集、老集等村新发展猕猴桃255亩。新发展苗木花卉面积2000亩，主要集中在新店、商桥、裴城等镇；
如7等村新种植复叶槭、玉兰苗木400亩，旺祥农业发展有限公司在裴城镇胡刘村增扩白蜡、北美枫香等苗木培育面积220亩。
三、20xx年工作计划
1.工作思路。
以“实施国土绿化提速行动”为抓手，以“大绿化、大生态”为发展理念，以廊道绿化为重点，大力发展围村林，建设森林乡村，打造森林特色小镇。
2.工作打算。
完成造林面积万亩。其中：廊道绿化规划面积万亩。重点打造石武高铁、京珠高速公路、京广铁路、孟平铁路、G107、S238、S220等7条省级以上道路，坡大线、后魏线等8条县乡道路，沙河、颍河等7条河渠两侧防护林带。
围村林规划面积万亩。每个农业镇按照“集中连片新发展面积100亩以上”的要求，至少在2个行政村村庄外围建设围村林。
孝感市政工程施工合同范本 第28篇
任单位：____________
施工单位：____________
就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：
一、工程名称：___________________________
二、工程地点：________________________
三、工程项目内容：________________________
四、工程期限
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
五、工程造价为人民币：____________________________________
六、付款方式
1、合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。
2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算)
七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工
1。乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。
2。乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。
3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。
4、乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。
5、如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。
九、工程质量
1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。
2、由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。
3、由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。
4、装饰工程质量保修一年。
十、工程验收
由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。
十一、违约责任
任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。
十二、备注
本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲。乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。
十三、本合同报价表一式四份，甲、乙方双方各执两份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。
甲方单位(盖章)：________
代表人：__________________
乙方单位(盖章)：________
代表人：__________________
日期：____________________
签订合同地点：____________
孝感市政工程施工合同范本 第29篇
20xx年以来，xx镇党委、政府紧紧围绕中央、省、市、县实施乡村振兴战略的决策部署，扎实有效推动xx镇乡村振兴战略实施，现将有关情况汇报如下：
一、基本情况
xx县xx镇位于xx县东北部，毗邻xx县城，东邻xx镇，南依xx镇，西接xx、xx镇，北靠xx镇、是xx县革命老区镇。全镇总面积平方公里，其中耕地面积15898亩，水田12357亩，輋地（旱种作物地）3511亩；
有林面积14492公顷，合217380亩；
经济林面积1119公顷，折合16785亩。辖xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、15个行政村和1个街镇居委会；
总人口万人。其中省定贫困村3个，分别是xx村、xx村、xx村；
面上贫困村3个，分别是xx村、xx村、xx村。全镇共有建档立卡贫困户有354户，共891人。市委派驻1名驻镇工作队长，县委派驻15名驻村工作组长，镇委派队员1名。
二、主要工作成效
（一）基层党建工作战斗力明显加强。一是配齐配强16个村“两委”班子，健全16个村居“两委”工作制度，完善了相关党建工作台账，提升村居“两委”班子素质能力，持续整顿软弱涣散村党组织，提高党组织的凝聚力、战斗力，提高村“两委”班子领导能力；
二是加强党员队伍建设，发挥党员先锋模范作用，增强村党组织带领群众脱贫致富能力；
共组织党建活动30余场次，发动党员服务群众做好事40余次，三是加强村级活动场所建设，全镇16各村居已完成“一厅四室”、制度上墙、办公设施设备安装等工作，各村居指定该项目负责人，配备系统操作人员。各村（居）全部完善村级组织活动场所及服务设施建设，确保活动有场所，培训有阵地。四是党员干部“四个意识”明显增强，用过硬的作风推动各项工作落实。广泛组织全镇31个党组织900名党员开展学习动员60场次，指导督促书记上党课30多次，广泛组织党员干部深入学习党的十九大精神，学习《中国xxx章程》，督促镇委严格按照党建工作“第一责任人”的要求，严抓《中国xxx章程》等党务理论学习和驻点直联、“两学一做”等党建活动；
抓基层党支部书记述职评议考核整改工作和“三会一课”制度的落实；
进一步提高广大党员的党性修养，进一步增强党员意识、政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定正确的政治方向；
引导党员干部和广大党员进一步树立清风正气、严守政治纪律、政治规矩，有效规范党员道德行为；
进一步强化广大党员的组织观念。
（二）加大产业投入，谋划xx产业振兴。积极争取上级政策，组织合作社、种养大户带动农户发展种殖养殖业，累计投入500余万元发展产业，种植百香果、猕猴桃、黄皮等经济作物800多亩，累计养殖鸡鸭3万余只，投入300余万元开发光伏发电产业；
直接带动农民增收1300多万元。指导xx镇政府加大镇域各项重点项目工程建设力度，全力推进和抓好xx工业区、塑料再生基地、赣深高铁xx段征地等项目工程建设，科学解决好群众的合理需求，为拉动镇域经济发展奠定了良好的基础。
（三）加快基础设施建设，改善人居环境。一是广泛动员农户进行危房，投入280余万元完成71农户危房改造工作；
二是指导镇委镇政府切实抓好“村村通”自来水工程建设。xx、xx、xx、xx共8个村居将连接县城水源，xx、xx、xx、xx、xx、共8个行政村已各自选好水源点，其中xx、xx两村的“村村通”自来水工程已动工建设。三是加快基础设施建设，提升新农村建设档次；
共投入800多万元对xx村公里河道进行小流域整治；
投入500多万元行政村道加宽、自然村道硬底化、巷道硬底化工程；
投入400万新建xx村、xx党群活动服务中心；
投入200余万元建设10座小型生活污水处理设施；
投入100万元建设10个新型公厕；
到目前为止累计投入2500余万元开展80多个项目建设。四是改善人居环境，加大“三清三拆三整治”工作力度；
全镇投入累计投入500万元拆除危旧房、废弃猪牛栏、露天茅厕10万余平方米，清理200余处，整治100余处，通过书写标语、悬挂横幅、印发宣传资料等多种形式进行宣传发动，营造环境卫生的良好氛围。五是完善保洁设施和保洁队伍。加大资金投入，完善垃圾收集处理的设施。根据村落分布和居民住居情况，在全镇各村安排布点240个垃圾收集点。尤其是对位处省道忠定公路沿线的xx、xx、xx、xx、xx等行政村和街镇，进行合理布置垃圾收集点。聘请清洁人员队伍和保洁运输工具。全镇共聘请83位保洁员，通过培训后安排到各村做好保洁工作；
与镇政府签订协议书，明确任务，落实责任，明确服务时间、服务范围区域和上门服务方法方式等。聘请专业保洁运输队伍，每天负责对全镇各村垃圾收集点的垃圾进行清运工作。
（四）平安镇村、民主法治镇村、文明村镇建设有序推进。大力开展综治维稳xx安创建活动，不断增强社会综合治理能力，加强矛盾纠纷排查调处工作，全力维护社会政治稳定落实社会治安综合治理目标管理责任制，坚持“依法治镇”战略，严格依法处理信访问题，妥善解决征地拆迁、复退军人等遗留问题，积极预防和处置事件，有力地维护和促进了全镇社会稳定发展。20xx年度中心共受理信访案件15宗，办结15宗，办结率为100%。人民调解委员会共受理各类矛盾纠纷30宗，调处30宗，调处率达100%。积极营造声势，推进“平安xx”建设，圆满地完成了全年各项维稳安保工作任务。全镇未发生一起影响社会稳定的治安案件；
重点稳控人员没有发生越级上访事件；
火灾、火警为零起；
未发现不法组织及人员从事不法活动，实现了“七个不发生”目标。大力加强民主法治村创建工作，xx、xx、xx3个省定贫困村基本达到民主法治村创建标准，实现“六有”、“六无”、“六个一”目标，精神文明建设。指导全镇广泛开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育宣传活动，培养良好道德风尚，努力提高人民素质。充分发挥社会、学校、家庭作用，深入开展社会主义核心价值体系教育和群众性精神文明创建活动，全面推进社会公德、职业道德和家庭美德建设。加强青少年思想品德教育，关心青少年健康成长；
巩固和发展文明镇创建成果。
三、主要经验作法
（一）抓组织建设强保障。一是抓组织建设，成立以镇党委书记任总指挥长，全体班子成员、各相关部门负责人为成员的实施乡村振兴战略工作领导小组。落实党委政府的主体责任，切实夯实党政一把手为第一责任人，把乡村振兴工作作为首要工作，集中精力抓实抓牢、抓紧抓好；
二是抓部门责任，分管领导为主要责任人和职能部门责任人为直接责任的责任落实，确保行业政策落实到位、项目实施到位；
三是抓村“两委”、驻镇（村）工作组责任，明确村支部书记为乡村振兴战略项目实施第一责任人，驻镇（村）工作组为督促指导落实第一责任人，确保xx镇实施乡村振兴战略工作不棚架、不走样。
（二）抓政策落实强支撑。紧紧围绕提高“三度”，即群众的知晓度、认可度、满意度，宣传、指导、督查乡村振兴战略政策落实，切实做到各项政策落实无盲点、无遗漏、无棚架、无变通；
加大实施乡村振兴战略政策宣传力度，集中进行乡村振兴战略政策宣传，打好政策宣传组合拳，全面提高群众的知晓度、认可度、满意度。
（三）抓项目落实促成效。一是抓好驻镇（村）工作组、村“两委”责任，坚持以上率下，做好乡村振兴战略工作落实。二是抓好各项考核验收指标落实，进一步细化责任落实，保障工作的统筹推进。三是抓项目建设，特别是围绕3个省定贫困村基础和公共服务设施建设，着力督促落实新农村建设各项考核项目的落实。
四、存在问题
(一)农村规划滞后。乡村建设长期缺乏科学合理规划的问题，村民盖房子都比较随意，不仅导致村庄格局混乱，也使得地下管线等基础设施无法规范铺设，进而影响了农村垃圾和污水问题的处理。三拆除”后房屋土地利用规划滞后，特别是受去年“三拆除”后房屋土地没有利用，村民没有“看见”拆除房屋后土地规划带来的实惠，导致部分村民对“三清三拆三整治”工作有抵触情绪，“三清三拆”难度大。
（二）产业振兴困难，农村产业结构单一。村庄空心化严重，青壮年外出务工现象普遍，乡村治理人才短期，农村基本上是传统的农业为主，农业种植分散，土地流转困难，从业者越来越依靠留守老人和妇女，缺乏第二产业，第三产业。
（三）村集体经济薄弱。集体经济的强弱关系到农业农村农民问题的解决质量，关系到党在农村的凝聚力、号召力和战斗力。我镇各村村集体收入紧靠入股河源市高新区每年3万元分红，及县委、县政府下拨的每年8万元工作经费，基本没有其他集体收入来源。
（四）村民参与度不高，导致工程项目实施进度缓慢。现在人们都将精力和心思放在个体发家致富上，对土地依赖性减少，对村庄关注度降低，对乡村事务热情降温，常住农村的妇幼老弱病残人员受身体、年龄和文化素质等影响，参与村集体建设的积极性不高。存在项目落地时因项目占地没有征地款不配合工作，导致项目实施进度缓慢。
五、20xx年工作打算
结合xx工作实际，按照“十三五”总体规划，xx镇委政府不断提升镇域经济综合实力，以构建和谐社会为目标，加强平安镇村建设，民主法制建设，精神文明建设和社会治安治理，不断优化发展环境，全面推动全镇各项事业健康稳定快速发展。
（一）紧抓机遇，科学指导谋划xx产业振兴蓝图作为乡村振兴的重要载体，加快完善xx现代经济产业体系。
孝感市政工程施工合同范本 第30篇
施工单位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________
依据《^v^合同法》、《建设工程施工合同管理办法》、《建设施工规范》、《质量验收评定标准》、《国家安全检查标准》和自治区有关规定，结合本工程具体情况。经甲、乙双方协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况：
工程名称：____________________________工程地点：___________________________________建筑面积：______________________________________工程结构：______________________________________工程内容：______________________________________
二、工程质量：按国家验收规范达到合格标准、
工程造价包工包料一次包死。
三、施工工期：全部工程自___年___月___日开工，至___年___月____日竣工交付使用、
四、双方责任
甲方责任：
1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督，并组织工程竣工验收。
2、组织每月施工进度，工程质量、安全、生产会议，安排施工有关事项
3、对施工生产中有关技术及质量问题提出处理意见。
4、按上级有关规定填报有关报表。
5、根据建设单位支付工程进度款的具体情况向乙方按第六条2、3款规定提供施工用资金。
五、乙方责任：
1、项目施工过程严格执行ISO 9002质量标准、
2、按照施工合同条款，安排好施工进度(包括每月施工进度)，保证合同工期按时完成，并参加甲方召开的有关会议。
3、严格按照施工图纸，施工规范和操作规程施工，确保工程质量，施工中的图纸变更须经甲方同意并办理签证手续。
4、严格遵守建筑工程安全操作规程组织安全施工，对发生的安全事故由乙方全部负责(同时由安全部办理单项工程安全施工责任书，工程部办理工程管理目标书，并严格执行)。
5、对工程的隐蔽部分，应先由乙方自检，然后通知甲方工程部和建设单位。监理共同进行验收，符合设计要求及施工规范后，方可进行下道工序的施工。
6、对工程施工的有关技术资料，应按国家的有关规定进行纪录，整理、编制、归档。
7、遵守甲方的有关管理制度及规定，并接受因违反有关制度和规定的处罚。
8、凡从建设单位收取的工程款，方规定办理有关合法手续，拨付后再使用。
9、凡乙方与其他单位的一切经济、财务、材料等有关手续往来，均由乙方自行负责处理，甲方不承担任何责任，如发上经济纠纷，项目承担一切经济责任。
10、乙方负责归集真实的工程票据，如经有关部门检查，出现成本归集不真实而进行的税务惩罚或罚款，责任由乙方承担。
六、付款方式及付款标准：
1、所有甲方支付给乙方的工程款，均以支票支付。
2、工程款在收回建设单位工程进度款后按进度支付乙方，如因工程急需，超支必须经部队领导签字后方可支付。
3、本工程基础完工后，甲方应付乙方全额工程款的50%，做为程材料费。
4、主体工程全部完工后，甲方应付乙方工程款35%。
5、装饰工程，全部完工后经甲方验收合格，经甲乙双方决算厚，甲方应付乙方工程款10%。
6、剩余工程款5%做为工程保修费，乙方无条件保修，如果乙不按时保修，甲方有权另请施工人员保修，费用由乙方负责，保修为一年。
甲方：__________________乙方授权代表：_________
签章：__________________签章：__________________
签约地址：______________签约地址：_____________
签约日期：______________签约日期_______________
孝感市政工程施工合同范本 第31篇
一、供方：(以下简称甲方)
需方：(以下简称乙方)
二、需方料场交货，由供方运输，送到价112元/吨，其中运费每吨45元(含税)，矿石款为67元/吨(含税)，自本合同签订后按需方通知开始送货。
三、结算方式及期限每1000吨结算一次，即供方供应达到1000吨后，供方将运费发票及矿石发票(17%的增值税专用发票)开具给需方之日起一周内付清，过期未支付的，每延期一日按5%支付违约金。
四、产品标准,
CaO≥51%，Si02≤1%，AL2O3≤1%，MgO≤1%,Fe2O3≤1%,研磨指数≤10KWh/t。
五、合同期限及相关规定
1、合同同期限为一年，即自20___年10月25日至20___年10月25日，合同期限内，本合同所约定的各项条款供、需方不得随意发生改变。
2、本合同期限内，供应必须保证需方石灰石的需求供应，不得延误;同时本合同期限内，需方不得再与第3方签订石灰石的.订购合同。
3、供方提供产品质量检验报告，供方供货车辆必须服从脱硫项目部的调度管理。
六、违约责任
供、需方任何一方违反上述约定，则违约方向守约方支付违约金叁拾万元。
七、争议解决
凡因执行本合同或与本合同有关的任何争议，应由供需双方通过协商友好解决，如无发达成一致，可提交乌鲁木齐沙依巴克区法院诉讼解决。
本合同自双方签字盖章后生效，一式两份，供需双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
孝感市政工程施工合同范本 第32篇
委托方：
( 以下简称甲方)
居间方：
(以下简称乙方)
甲乙双方根据《^v^合同法》的相关规定，在互惠互利和自愿诚信的原则下，双方达成以下合同条款：
一、甲方委托乙方：
联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。
二、项目、工程概况(以正签项目，施工合同为准)
1、项目工程名称：
2、项目工程地点：
3、项目工程内容：
4、项目工程造价：
三、居间费用：
1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。
2、无论合同名称或项目，工程负责人及法人发生变化，甲方付给乙方的报酬都要如约履行。
3、本合同在执行过程中结束，甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。
四、居间费用(报酬)付款方式：
1、工程报酬：按本工程总造价3%提取报酬(税后)，以实际发生工程量为准。
2、付款方式：年完工结算剩余50%一次性付清 。
五、违约责任：
甲乙双方发生争议时，乙方有权向仲裁机构和法院起诉。
六、合同及法律生效：
本合同一式 贰 份，甲乙双方每人各执一份，经甲乙双方签字盖章生效。
甲方：
乙方：
年月日：
孝感市政工程施工合同范本 第33篇
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根据《^v^合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用原则，经甲乙双方协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__烟草专卖局
2、工程地点：__
3、工程范围：塑钢门窗工程
二、承包方式：包工包料
三、材料及技术要求
1、型材使用海螺80系列白色型材，窗衬钢使用，门衬钢使用优质型材，玻璃使用5_10_5中空玻璃，配件使用优质配件，毛条、胶条、密封胶均采用优质产品。
2、海螺型材必须是国标，若出现假冒产品，乙方无条件退场并承担因此造成的经济损失。
3、严格按照设计图纸和国家塑钢窗标准制作、安装。
4、窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
四、工期
甲方书面通知进场并具备安装条件之日起日内大框安装完成，窗扇安装在甲方书面通知后日内安装完毕，不得影响甲方其他工程进度。
五、质保期及服务
工程质量保修壹年，竣工验收三个月内免费维修，一年后维修只收材料费不收人工费。
六、价格及付款方式
1、工程总价以现场实际测量数据计算。
2、付款方式：合同签订后付总工程款的30%;框安装完毕再付35%;工程完工后再付35%。
七、违约责任
1、合同签订生效后，单方面解除或实际上不履行合同，违约方向守约方按每㎡工程造价的%支付违约金。
2、由乙方原因造成的工程质量出现不合格问题乙方无条件返工，承担经济损失，并支付等额违约金。
八、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：乙方：
代表人：代表人：
年月日
孝感市政工程施工合同范本 第34篇
甲方：大冶市舜天贸易有限公司
乙方：大冶市众百利太平冶金原料有限公司
甲乙双方经过充分协商，就甲方向乙方采购石灰石粉事宜，依照《^v^合同法》，根据平等互利的原则，订立石灰石粉采购合同，以便共同遵守。
一、产品名称：
石灰石粉。
二、合同期限：
本合同自20xx年1月1日起至20xx年12月31日止。
三、合同价格及付款方式：
1、石灰石粉到厂价（一票制）：人民币元/吨（含17%的增值税及运费），合同期内甲方享有适时调价权利。
2、结算方式：乙方凭西塞山电厂计磅单和检验单申请付款，甲方按合同（附件
二）考核后办理脱硫石灰石粉货款结算手续。
3、付款方式：每月付款一次，付款前乙方应出具增值税专用发票（17%）。
四、石灰石粉的质量和数量
1、石灰石粉的质量标准
乙方必须提供符合有关国家标准和满足西塞山电厂质量要求的石灰石粉，具体技术指标见附件一。
2、石灰石粉的供应数量
乙方日常供应的石灰石粉数量必须服从西塞山电厂生产需要的调运安排，甲方按生产计划提前1-2天通知乙方。
乙方生产、供应能力必须满足西塞山电厂的生产需要，年供应量不超过西塞山电厂需求总量的40%。
五、石灰石粉的`计量方法
1、石灰石粉的计量单位（净重）：吨
2、石灰石粉的计量以西塞山电厂地磅计量为准。
3、计费重量（净重）=重车重量-空车重量
六、石灰石粉的验收
1、重量验收：脱硫石灰石粉到厂验收时甲乙双方必须办理交接手续。交接双方责任人在西塞山电厂地磅房当场计量，双方在共同确认的计磅单上签字，计磅单一式四份，双方各执二份。
2、质量验收：乙方提供的每车石灰石粉，须在双方的监督下随机提取三份样品，以西塞山电厂的检验为依据。
七、石灰石粉的交货期限和交货地点
1、乙方按照甲方提供的生产计划安排及通知要求，按时将石灰石粉运达交货地点。
2、交货地点：西塞山电厂。
八、双方有关权利和义务：
1、乙方应按时保证西塞山电厂石灰石粉的供应量，因乙方供货不及时影响西塞山电厂生产造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。
2、乙方如因故不能按时供应的，应提前5天通知甲方并取得甲方同意方可。
九、其他
1、合同期内未尽事宜，须双方共同协商，拟订补充规定，补充规定与本合同具
有同等法律效力。
2、本合同自签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
附件：脱硫石灰石粉的质量要求和考核标准
甲方：大冶市舜天贸易有限公司
（盖章）
法定/授权代表人：
日期：20xx年12月31日
乙方：大冶市众百利太平冶金原料有限公司
（盖章） 法定/授权代表人：
日期：20xx年12月31日
孝感市政工程施工合同范本 第35篇
建设工程施工补充协议发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、
排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。
二、双方明确工程范围为：
地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰
等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为：
开工日期：
竣工日期：
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
本合同包干总价(含税)为￥：
元(大写：
)。
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下：
1、发包人工作
发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。
(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：
1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;
2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。
(4)双方约定发包人应做的其他工作：
无。
发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。
2、承包人工作
承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，合同范本《建筑工程补充合同范本》。
(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。
(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。
(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任。
(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。
八、施工组织设计和工期
1、进度计划
承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：_年 月 日前重新确定并提供。
上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。
2、工期延误
双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;
当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。
承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
九、质量与验收 1、质量要求
承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个容易发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人承担返工费用，工期不予顺延。
达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。如果因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人承担。如果承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人承担。
2、隐蔽工程和中间验收
中间验收部位：所有分部分项工程及工序。
推荐访问: